隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
加工合同書樣本篇一
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額?十萬千百十元角分??????????????????合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
（1）交貨地點：______________________________________________________。
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站__________________________________________。
（6）收貨人______________________________________________。
（7）合同糾紛的處理______________________________________。?
加工合同書樣本篇二
承攬方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____
地址：___________________地址：___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________
加工合同書樣本篇三
甲方：
乙方：
為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：
一、 工程名稱：_________?黃金國際
二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。
四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系，根據施工進度控制好加工制作的時間，乙方接到通知后迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式：
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。
2、 辦理完按揭手續，加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做，達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，并承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂后，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、 驗收方式：甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢后，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，并對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙，并審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知后，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，并承擔合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規范，制定安全方案，采取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。
11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。
12）不能按照國家規范，圖紙及合同約定進行加工制作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
加工合同書樣本篇四
合同簽訂地：
甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：
法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：
法定代表人：
甲方委托乙方加工本合同中成品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
注：以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意，乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料，其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下，不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下，甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內，甲方支付乙方50%產品預付款，產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款；余下10%作為質量保證金，發貨30天內，甲方支付10%貨款，乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢，造成成品不足時，乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規范與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告：
1.?鑄件化檢驗報告；
2.成品尺寸抽檢報告（每批產品每個規格抽檢3件）；
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）。如因運輸和包裝造成零件損傷，乙方不負責。如需單獨包裝，甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸，但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款，如有違約，違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____；該_____為終局裁決，對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件，經雙方認可的傳真件有效。
甲方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：
乙方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：
加工合同書樣本篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
加工合同書樣本篇六
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條?加工成品
第二條?加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條?交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條?運輸辦法及費用負擔
第十條?轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條?其他約定
第十二條?承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____?元；（合同中無具體規定的，應當比照?中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條?定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條?不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條?糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（?）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
加工合同書樣本篇七
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
加工合同書樣本篇八
定做方：(簡稱甲方)
承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容：_______________________________________________________。
1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;
3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范gb5025-20__)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目：
3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章)：
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
加工合同書樣本篇九
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。
2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
負責人簽字：
負責人簽字：
日期：日期：
加工合同書樣本篇十
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：______________________________________________________。
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
帳號：____________________帳號：____________________
電話：____________________電話：____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點：________________簽訂地點：________________
加工合同書樣本篇十一
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
加工合同書樣本篇十二
全文
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜加工物｜規格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜交貨期限及數量 ｜
｜｜ ｜ ｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜
｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 合計人民幣金額（大寫）： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜材料｜規格｜計量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜數量｜質量｜ 提供日期 ｜ 消耗定額 ｜
｜名稱｜型號｜單位｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四條 加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二條 報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜定 作 人｜承 攬 人｜ 鑒（公）證意見： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜住所： ｜住所： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜居民身份證號碼：｜居民身份證號碼：｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜電話： ｜電話： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜開戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機關（章） ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜ 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
監制部門： 印制單位：
加工合同書樣本篇十三
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
加工合同書樣本篇十四
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
