隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

工程保證擔保合同篇一

乙方：_________________

根據九江市建設局九建建字[20__]33號文件要求,乙方開發建設的工程,需要建立工程支付擔保制度,即由乙方的開戶行甲方出具擔保承諾,經商議達成如下協議：

一、乙方必須有足夠的工程款(人民幣)：_________________(大寫數字)存入開戶于甲方的賬戶號內。

二、甲方保證乙方的開立于甲方的以上工程款項專款專用。

三、以上款項累計用完合同終止,在合同工期總日歷天數天后(即*年**月**日后)自動作廢。

四、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,自簽訂之日起生效。

五、未盡事宜,協商解決。

甲方：_________________乙方：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

工程保證擔保合同篇二

建設單位：華_________村村委（以下簡稱甲方）

施工單位：（以下簡稱乙方）

因甲方建設需要，同意把工程承包給乙方建設，為使工程順利進行，經雙方協商，特簽訂如下協議：

一、概況

1、工程名稱及地點：

2、工程造價：

3、承包方式及工程期限：

二、付款方法

三、工程質量及要求

四、其他需要說明的內容

1、工程內容：

2、工程造價：如實施施工中，沒有變更或增加本合同以外的工程量，以項目最終驗收后實際發生工程量結算。

五、乙方在施工中應加強對工人安全生產教育，發生安全事故的經濟損失由乙方自行負責。

六、本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，結清尾款后失效。

甲方：乙方；

簽訂合同人：簽訂合同人：

工地負責人：工地負責人：

年月日

工程保證擔保合同篇三

發包人（全稱）_______________________________________________________

承包人（全稱）_______________________________________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________________________________

工程地點：______________________________________________________________

工程內容：______________________________________________________________

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

工程立項批準文號：______________________________________________________

資金來源：______________________________________________________________

二、工程承包范圍

承包范圍：______________________________________________________________

三、合同工期

開工日期：______________________________________________________________

竣工日期：______________________________________________________________

合同工期總日歷天數__________天。

四、質量標準

工程質量標準：__________________________________________________________

五、合同價款

金額（大寫）_______________________元（人民幣）

（小寫）：_______________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規范及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年_______月_______日

合同訂立地點：____________________________

本合同雙方約定____________________________后生效。

發包人：（公章）承包人：（公章）

住所：___________________住所：____________________

法定代表人：______________法定代表人：_______________

委托代理人：______________委托代理人：_______________

電話：___________________電話：_________________

傳真：___________________傳真：_________________

開戶銀行：________________開戶銀行：_______________

帳號：___________________帳號：__________________

郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________

工程保證擔保合同篇四

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》，結合本項目具體情況，甲乙雙方本著互利互惠、友好協商的原則精神簽定本合同，具體條款如下：

一、工程概況：

1、工程名稱：局域網綜合布線

2、工程地點：

3、工程內容：綜合布線。

4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安裝調試。

5、工期： 天

6、合同價款： 元;大寫： (元)。

本合同承包金額已包括國家和地方規定繳納的各種稅金，由甲方按照規定交納。

二、甲方責任：

1、開工前兩天向乙方提供施工所需的水、電、場地等條件，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的相關手續。

2、對工程質量、進度進行監督檢查，及辦理驗收、變更、登記手續和其他相關事宜。

三、乙方責任：

1、指派工程技術人員進駐工地，負責按甲方要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，并解決由乙方負責的其他各項事宜。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環保規定。嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3、遵守建設單位對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物及設備管線，使其不受損壞。做好施工現場保衛和衛生清潔等工作，服從甲方管理規定。

4、施工中未經甲方批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設備和工程成品進行保護。

6、負責對所提供設備的維護及使用對甲方人員進行現場技術培訓。

7、信息點的導通率為100%。

四、關于工程價款及結算的約定

1、付款方式：材料進場支付10%工程款，工程完工時付余款

2、綜合布線增加點數及其他增項結算為據實結算付款。

3 、合同附件工程預算表中的價格為雙方所認定，設備材料單價不再做變動，決算中只對工程量進行核對。

五、關于安全生產和防火的約定

1、乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關放火設計規范。

2、乙方在施工期間應嚴格遵守有關消防法規、安全技術規程、安全操作規程和其他相關的法規或規范。

3、如果乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防法規，導致發生人身、財產、安全事故或火災事故，乙方應承擔由此產生的全部經濟損失。

六、違約責任

1、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔;乙方未經甲方同意拆改原有建筑物結構或設備管線的，所造成的損失由乙方承擔。

2、在辦理驗收手續之前，甲方提前使用機房或擅自動用機放內尚未交工的設備，造成的損失由甲方負責。

3、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理解除合同手續，并由責任方賠償對方的經濟損失。

4、若乙方未能按合同規定的日期如期完工，每十日向甲方支付甲方工程總額百分之五的違約金。

5、工程施工完畢后，乙方書面通知甲方驗收，如甲方接到通知15日內不去驗收，乙方便視為驗收通過。

6、工程完工后，甲方驗收不合格部分，乙方應在十日內做出整改，無法整改等偏離工程設計方案所造成的一切損失由乙方承擔全部責任。

七、附件

1、本合同及附件一式兩份，甲方一份，乙方一份。以上文件具同等法律效力，雙方簽字蓋章之日起生效。

2、本合同履行完成后自動終止。

3、其他事項按合同附件要求執行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程保證擔保合同篇五

合同編號：

鑒于_________（投標人名稱）已于_________年_________月_________日（日期）提交了建設_________（合同名稱）的投標書（以下稱投標書）。

根據本文件，茲宣布，我行_________（以下稱銀行）向業主立約擔保支付_________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。

銀行名稱（蓋章）：_________

_________年____月____日

附件

本保證義務的條件是：

（1）如果投標人在投標書中規定的投標書有效期內撤回投標書；或如果投標人在投標書有效期內接到業主所發的中標通知書后；

（2）未能或拒絕根據投標須知的規定，按要求簽署合同協議書；或未能或拒絕接投標須知的規定，提供法的保證金。

銀行名稱：_________（蓋章）

證人：_________（簽字）

證人所在單位：_________

單位地址：_________

日期：_________年_________月_________日

工程保證擔保合同篇六

甲方：

乙方：

為加強光華瑞廷二期商住樓項目工程建設期間的廉潔工作，確保項目高效優質按期竣工，甲乙雙方經協商簽訂本協議并作為雙方共同遵守的廉潔合作行為準則。

一、甲方責任

1、甲方有責任向乙方介紹本單位有關廉潔合作管理的各項制度和規定。

2、甲方有責任對本單位項目管理人員進行廉潔合作教育。

3、甲方人員應嚴格遵守本單位有關廉潔合作管理的規定，不得接受乙方的宴請，不得接受任何形式的實物、現金或禮券。

4、甲方在工程項目建設期間發現甲方人員任何形式的索賄受賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報乙方單位領導。

5、甲方人員如違反廉潔合作管理制度及本協議規定，甲方應視情節輕重、影響大小給予行政及經濟處罰。

6、對于乙方舉報甲方人員違反廉潔合作規定的情況，甲方應及時進行調查，根據調查情況進行處理。

二、乙方責任

1、乙方應保證乙方有關人員了解甲方單位有關廉潔合作管理的各項制度及本協議的規定，并遵照執行。

2、乙方不得宴請甲方人員，不得以任何形式贈送實物、現金或禮券。

3、乙方單位在工程項目建設期間發現乙方人員任何向甲方人員行賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報甲方單位領導。

4、乙方有責任接受甲方對乙方在工程項目建設期間廉潔合作管理執行情況的監督。

5、乙方單位人員有義務就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時向甲方單位領導舉報;如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方承諾在總價的基礎上讓利20%，并對本方知情不報人員進行相應處罰。

6、如因乙方單位及人員在工程項目建設期間賄賂甲方人員，被檢查機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程合同的履行，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

年月日年月日

工程保證擔保合同篇七

甲方：

乙方：

依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：東大煤礦礦井自動化控制系統建設工程

二、工程地點：東大煤礦

三、工程范圍及內容

1、建立自動化控制網絡平臺。

2、實施井下_____變電所、_____泵房、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統;地面主扇風機的在線監測監控。

3、實現主副井提升機及地面35kv變電所的運行監測。東大煤礦構建基于千兆工業以太網基礎上的礦井自動化系統，包括新建和完善子系統：井下_____水泵房、井下_____變電所、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統、地面主扇風機的在線監測監控。實現主副井提升機及地面35kv變電所的運行監測。系統要求完全構建于1000兆/100兆工業以太網基礎上，并在系統內建立完善、直觀的視頻監測系統作為自動化控制系統的有益補充。要求系統預留30~50%接口，以備后期項目的接入。

第二條合同價款

合同總價款：93.6萬元(大寫：人民幣玖拾叁萬陸千元整)(附詳細清單)

第三條雙方責任

一、甲方責任

1、無償提供施工用水、電，提供施工人員住宿、洗浴、材料存放庫，就餐費用由乙方負責。

2、工程完工后及時參加工程竣工驗收，并辦理簽證和竣工結算。按合同規定撥付工程款項。

3、指派_________同志為甲方施工代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

二、乙方責任

1、開工前向甲方發出開工通知。

2、編制施工技術措施，并報甲方備案，做好各項施工準備工作。

3、嚴格按照規范要求文明施工，確保工程質量，質保期一年，按期完工和交付。

4、工程竣工后，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內辦理竣工驗收手續和竣工結算。

5、使用甲方的材料庫，工程竣工后要完好交付甲方。

6、指派楊x同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。

第四條工程期限

一、總工期為30天，自20_________年6月16日開工，至20_________年7月16日竣工驗收。

二、因甲方原因和外部關系及不可抗力等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方同意后，工期順延。

第五條工程價款的支付與結算方式

合同簽字蓋章生效后付合同總額的30%，貨到付合同總額的30%，安裝調試合格正常運行再付合同總額的30%，10%質保金驗收合格后一年內付清。

第六條施工安全

1、乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由于乙方自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用;由甲方造成的責任，甲方承擔有關責任及費用。

2、施工期間，乙方損壞的.設備設施及造成的損失，由乙方承擔。

第七條違約責任

甲方違約責任

1、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

乙方違約責任

1、由于乙方責任造成工程不符合合同規定的，由乙方負責修理及返工，由于修理、返工造成的費用由乙方自行承擔，并承擔甲方造成的損失。

2、在質保期內凡因施工造成的質量事故和缺陷，由乙方無償保修。

第八條糾紛解決辦法

本合同履行中發生爭議，雙方當事人應本著友好協商的態度及時解決。當協商無效時，可向棗莊市_____委依法_____。

第九條附則

一、本合同一式6份，甲乙雙方各執3份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

三、本項目技術協議作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

四、乙方負責提供具體設計方案及圖紙資料。

五、軟、硬件購?z發票應分開，硬件部分開具17%增值稅發票，軟件開具國家技術貿易發票。

六、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協商一致后，可另行簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日?_________年____月____日

工程保證擔保合同篇八

招標人：

招標范圍：

施工地點：

本招標工程項目的工期：

投標人資質及相關要求：

發包人委托勘察人承擔______________________________建設工程項目，經雙方協商一致，簽訂本合同。

本合同依據下列文件簽訂:

1、《_____》、《中華人民共和國建筑法》。

2、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

3、《_______市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

4、國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

5、建設工程批準文件。

一、投標時間及施工工期

（一）投標時間及地點

1、招標時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。

招標地點：__________________________________________。

2、答疑時間：_______年___月___日___時___分----_______年___月___日___時___分。

答疑地點：__________________________________________。

3、投標有效期：投標文件在開標之日后____天內有效。

4、投標截止時間：_______年___月___日___時___分。

（二）進度計劃

投標人投標文件中的施工組織設計（或方案），發包人對進度計劃提出質疑和合理修正時，投標人應在簽訂合同后七天內提供修正的施工組織設計，發包人代表將在三天內批復。

（三）工程開工和工期

開工時間：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期歷時________天（日歷日）。

（四）工期延誤

1、對下述原因造成竣工日期推遲的，經監理方和發包人代表確認簽證后，合同工期相應順延。

（1）由發包人原因造成的延誤。

（2）不可抗拒的自然因素。

（3）重大的設計變更。

二、工程質量與驗收

（一）工程質量標準

1、投標人應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規范和質量評定標準進行施工，如有違反施工規范規程，發包方有權暫停其施工，由此產生的經濟損失由投標人負責。

2、發包方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據，開工前由發包方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據。

3、如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監理工程師簽署意見，并交發包方及設計單位辦理認可手續后方可實施。

4、發包方或設計單位提出合理修改設計時（聯系單），投標人不得借故拒絕。

（二）工程質量等級

1、投標人中標所承諾的質量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。

2、本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創杯以獲獎正式證書為準。

3、本工程發包人委托_________監理公司監理。

4、隱蔽工程驗收，投標人必須提前三天通知發包人及監理公司，經發包人和監理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。

三、合同價款與保證金

（一）工程款支付

完成工作量的____%，支付工程款________元；

完成工作量的____%，支付工程款________元；

完成工作量的____%，支付工程款________元；

以有關部門審核作為付款依據（具體另商議）。

（二）合同價款的調整

發生下列情況之一的合同價格可以調整：

（1）暫定材料價確定（需經發包方主及監理公司簽證）；

（2）設計變更：需經設計院發包人及監理公司簽證；

（3）中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。

（三）保證金

（1）投標人在遞交投標文件時，應同時提交人民幣_________萬元的投標保證。其形式可以選擇銀行保函、有價證券抵押或國內現行的其他保證形式。銀行保函的格式應符合招標文件中列舉的格式，采用其他格式應事先征得招標單位的同意。

（2）投標人的投標保證金，在中標人提交了履約擔保并簽訂了合同協議書后退還。

四、保修

1、本工程保修期限，執行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。

2、保修期從發包人批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿_____天后，退還保修金（不計息）。

3、保修期間出現的質量問題，投標人應在接到發包人通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期，發包人有權請第三方進行修理，其修理費用由投標人負責。

4、竣工后，投標人應按規范進行沉降測量，并將資料提供給發包人。

五、其他

1、本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經發包人許可。項目經理在工地現場時間到位率如少于____%，且中途無故更換項目經理，發包人有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止合同，由此造成的一切損失由投標人負責，發包人保留索賠的權利。

2、投標人在施工中應按照國家有關施工規范和規程進行施工，施工中發生的材料、設備、操作等施工質量事故，均由投標人負責，發包人不負任何責任。

3、必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規定，搞好環境衛生，搞好計劃生育工作，因違章而導致罰款和一切后果，均由投標人負責，發包人不負任何責任。

4、工程竣工后中標方應向招標方提供_____符合建筑工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。

5、本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。

招標單位（蓋章）：

地址：

聯系人：

電話：

_________年____月____日

投標書范本

建設單位：________________________________

2、一旦我方中標，我方保證在______年______月______日開工，______年_____月____日竣工，即____天（日歷日）內竣工并移交整個工程。

4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”有關規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

5、除非另外達成協議并生效，你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。

6、我方金額為人民幣____________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

投標單位：（蓋章）

單位地址：

法定代表人：（簽字、蓋章）

編碼：

電話：

傳真：

開戶銀行名稱：

銀行賬號：

開戶行地址：

電話：

日期：______年____月____日

工程保證擔保合同篇九

合同編號：_________

建設項目：_________

貸款方(甲方)：_________ 借款方(乙方)：_________

根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

第二條 借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

1.基本建設收入;

2.新增固定資產的基本折舊基金;

3.固定資產稅;

4.利潤。

乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

第八條 乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

第十條 聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方簽字蓋章： 乙方簽字蓋章：

日期： 日期：

工程保證擔保合同篇十

發包人(全稱) (甲方)

承包人(全稱) (乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：盱眙縣機動車保姆城

工程地點：盱眙縣龍泉轉盤西南側

工程內容：框架結構;局部4-15層;建筑面積77851.99平方米

工程立項批準文號： 資金來源：自籌。

二、工程承包范圍

承包范圍：圖紙設計范圍內土建及水電安裝工程

三、合同工期

開工日期： 以經審批的開工報告為準

竣工日期： 從開工日期順延至合同工期合同工期總日歷天數：540日歷天。

四、質量標準 工程質量標準：符合國家驗收標準，備案合格

五、合同價款

金額(大寫)：暫定價人民幣(大寫)柒仟柒佰捌拾伍萬壹仟元(￥ 7785.10萬元)按20xx《江蘇省建筑與裝璜工程計價表》、《江蘇省安裝工程計價表》及現行的相關定額、文件等結算并經有資質部門審核后的總價下浮10 %作為最終結算價(其中最終結算時鋼材、商品混凝土價格須經甲方相關人員簽證認可后按實計算，不參加下浮，人工費按淮安市有關文件執行不下浮。無框玻璃門、窗不在本合同價款內，如承包方施工另行商定)。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款

3、明確雙方權利、義務的紀要、協議

4、本合同通用條款

5、投標書、招標文件和中標通知書

6、施工圖紙

7、標準、規范及有關技術文件、技術要求

8、工程預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同的約定的期限和方式付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程保證擔保合同篇十一

日期：

招標號：

1. (業主名字)(下簡稱"業主")已安排了一筆以多種貨幣構成的資金，用于 (工程名稱)建設費用的合理支付。所有如資格預審文件規定的來自合格貨源并經資格預審合格了的投標人均可參加本工程的投標。

2.業主邀請資格預審合格的投標人就下列工程施工和竣工所需的勞務、材料、設備和服務進行密封投標： (工程概況、主要項目及工程量等)。

3.凡有興趣的資格預審合格的投標人，可從下列地址獲取進一步的信息及查閱招文件： (查詢和發售招標文件的機構名稱、地址等)。

4.任何有興趣的資格預審合格的投標人在向上述機構提交書面申請并在交納了一筆不可退還的費用 (貨幣名稱和數量)后可購得一套完整的招標文件。多購的招標文件收費相同。

5.所有投標書必須于 年 月 日 時之前送達下列地址： (投標書接收地點)。并必須同時交納招標文件中規定的5接受的格式，數量為2%投標價的投標保證金。

6.開標儀式定于 年 月 日 時在下列地點舉行 (開標地點)，投標人可派代表出席。

參與人：

日期：

工程保證擔保合同篇十二

定義及解釋

1.1?定義

合同（如下文定義）中以下的用詞及詞句，除根據上下文另有要求外，應具有本條所賦予它們的涵義：

（a）（1）“業主”指_______（名稱）及其法定繼承人，不包括其任何受讓人（除承包人同意外）。業主可在本合同項下指定一家采購全權代理機構，如果已經指定，則在投標須知前附表第23欄中指明采購代理機構的名稱、采購、監督和支付的范圍，以及在招標期間及隨后的授標等問題上的責任。

（2）“承包人”指其投標書被業主接受的當事人，或其法定繼承人，不包括其任何受讓人（除業主同意外）。

（3）分包人指在合同中提及的承擔部分工程施工的當事人或經監理工程師、同意已分包了部分工程的任何當事人，及取得該當事人資格的法定繼承人，但不包括其任何受讓人。

（4）“監理工程師”指由業主指定的為執行合同規定的任務的監理工程師、即___________（監理工程師單位名稱）或由業主任命并書面通知承包人代行監理工程師職權的當事人。

（5）“監理工程師代表”指根據22款規定隨時由監理工程師任命的個人。

（6）“承包人授權代表”是指由承包人任命由業主批準，在本合同項下代行承包人全權的個人。

（7）“熟練工人”指的是熟悉放樣、對復雜工程能進行監督的工人，包括設備操作人員。

（8）“非熟練工人”指的是持普通手工工具，包括小型動力工具進行施工作業的人員。

（b）（l）“合同”指合同條件、規范、圖紙、工程量清單、投標書、中標通知書、合同協議及明確地包括在中標通知書或合同協議中的其他文件。

（2）“規范”指包括在合同中的工程規范及根據51款調整、增加的工程規范，或由承包人提供的非經監理工程師批準的規范。

（3）“圖紙”指由監理工程師根據合同向承包人提供的所有圖紙、計算書和類似的技術資料，以及由承包人提供的經監理工程師批準的所有圖紙、計算書、樣品、圖案、模型、操作和維修手冊以及類似的其他技術資料。

（4）“工程量清單”是投標書的組成部分，并已填寫報價且完整的工程量清單。

（5）“投標書”是指承包人向業主提供的按合同條款規定并為中標通知書所接受的，為工程的施工、竣工及保修而做的有報價的建議書（6）“中標通知書”指業主正式接受投標的通知。

（7）“合同協議”指在9.1款中提及的合同協議。

（8）“投標書附錄”是指附在本合同條件之后，并構成投標書的附件。

（c）（1）“開工日期”指承包人接到工程根據41款發出的開工通知的日期。

（2）“竣工日期”指合同中規定，并從開工日期開始計算的工程或任何區段或部分工程完工井通過竣工檢驗的時間（或據44款規定延長的時間）。

（d）（1）“竣工檢驗”指在合同中規定的，或由監理工程師和承包人另行商定，并對應在全部工程、或某一區段或部分在業主接受之前由承包人負責完成的試驗。

（2）“接收證書”指根據48款發出的證書。

（e）（l）“合同價”指在中標通知書中寫明的，根據合同條款，用以支付承包人為實施并完成工程和保修應付的總金額。

（2）“保留金”指根據60.4款由業主保留的所有款項的累計金額。（f）（1）“工程”指永久性工程及臨時性工程或視情況為兩者之一。

（2）“永久性工程”指根據合同規定將建設的永久性工程（包括設備）。

（3）“臨時性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有關的各種臨時工程（不包括承包人的設備）。

（4）“設備”指定于構成或構成永久工程組戰部分的機器裝置或類似的物件。

（5）“承包人設備”指不包括構成或預定構成部分永久性工程的設備、材料或其他物品在內的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性質的設備及物品（不包括臨時工程）。

（6）“分段工程”指在合同中特別規定的作為工程?部分的分段工程。

（7）“工地”指為工程施工由業主提供的用地及在合同中特別注明的將構成部分工地的任何其他場所。

（g）“費用”指不論在工地內或工地外已合理發生或將要發生的所有開支，包括：

管理費及可合理分攤的費用，但不包括任何利潤補貼。

（2）“日”指日歷日。

（3）“元”和縮寫“rmb￥”指合同中作為地方貨幣單位的人民幣元。

（4）“外幣”指工程施工所在國以外國家的貨幣，包括港幣。

（5）“書面函件”指任何手寫、打印或印刷函件，包括電傳、電報及傳真通訊。

1.2?標題和旁注

各個條款中的標題及旁注不應視為條款的一部分，在合同條款或合同本身的解釋也不應加以考慮。

1.3?注釋

凡指當事人或當事人各方的字詞應包括公司和有關法人資福的任何組織。

1.4?單數和復數

僅表明單數形式的詞也可以代表復數，根據上下文需要而定，反之亦然。

1.5?通知、同意、批準、證明和決定

除非另有規定，凡合同條款中提及的由任何人發出、給予的任何通知、同意、批準、證明或決定應是書面形式的。并應對“通知”、“證明”或“決定”等詞作相應的解釋。任何這種同意、批準、證明或決定不應被無理收回或延誤。

1.6給業主和監理工程通知的地址

（a）給業主通知的地址是__________________（地址名稱）

（b）給監理工程師通知的地址是：__________（地址名稱）

監理工程師和監理工程師代表2.1監理工程師的職責和權力

（a）監理工程師應履行合同中規定的職責。

（b）監理工程師可以使用在合同中規定的或必要時由合同暗示的權力。但規定：除下列（4）（i）和（4）（i?i）條外，監理工程師在根據下列條款行使其職責之前應取得業主明確的批準：

（1）根據第4款，批準工程任何部分的分包合同；

（2）證明第12款項下增加的費用；

（3）決定第51款，發出變更指令，但下列情況除外：

（i）如果發生非常緊急情況，監理工程師認為將造成人員傷亡、或危及工程或鄰近的財產或從業主的權益考慮需立即采取行動，在這種情況下，監理工程師被授權發布處理這種危機狀況所必需的指令或命令，承包人應實施一切工作或按監理工程師的命令竭盡全力去處置或減輕危急狀況。盡管監理工程師的命令未事先征得業主的批準，承包人仍應立即執行這些命令。

工程保證擔保合同篇十三

經營工程建設協議

甲方：

乙方：

住所地：

經甲、乙雙方友好協商，并根據《_____》、《建筑法》等相關法律法規之規定，就乙方負責經營工程建設事項達成如下一致協議，望雙方共同遵守。

一、經營內容

1.工程名稱：

2.工程內容：

3.工程價款：

二、經營方式

乙方負責所有本協議項下工程所需的人工、材料及設備的費用。

三、經營期限

為?天，自?年?月?日起至?年?月?日止。

四、經營指標

1.工程質量：本工程要求達到優良等級。

2.安全指標：本工程要求按工程所在地文明及安全達標，事故頻率控制在%以內，歇工率控制在%以內，不允許有重大傷亡事故發生。

五、管理費及稅金

1.管理費：乙方應按本協議項下工程價款的%作為管理費及稅金支付給甲方。

支付時間：甲方有權直接在每一期工程進度款中扣除，最后管理費及稅金按工程最終竣工驗收后結算的工程款的數額及時間結算。

2.稅金及其支付：

六、甲方的權利義務

1.甲方有權對乙方的經營活動進行定期或不定期的檢查、監督、審計和指導。

2.根據乙方的需要，委派有關人員配合乙方的經營。

3.有權按本協議第五條規定收取管理費及稅金。

4.如涉及工程設計變更等事宜，甲方必須予以配合。

5.甲方在收到每一期工程進度款并扣除相應管理費和稅金后五個工作日內將余款支付給乙方。

七、乙方的權利義務

1.乙方不得違反國家的法令、政策，并遵守甲方的各項規章制度，嚴格按本協議的規定充分、全面地履行合同。

2.為切實可靠地履行合同，乙方必須保證自己上崗率不低于?%。

3.因經營過程中發生的所有違法、違約及傷亡事故而導致甲方受損的，均由乙方承擔。

4.未經甲方書面同意（或甲方的授權人），除因工程建設與建設方發生關系外，乙方不得以甲方項目部的名義對外發生借款、貸款及有關經濟業務，更不得擅自私刻項目部印章或財務專用章及一切與甲方有關的印章。

5.乙方保證其施工是連續的。

6.乙方必須按本合同第五條規定，及時支付管理費及稅金。

7.承擔因其經營活動而引起的經濟風險。

8.乙方應在

（1）工程竣工驗收后

或（2）本協議解除后

或（3）本協議終止后

及時將圖紙、印鑒、技術材料、合同（協議）、往來信件、傳真及一切與本工程有關的材料全部移交給甲方。

9.乙方不得將本協議項下的權利義務轉讓給第三人。

八、違約責任

1.若甲方未能按本協議第六條第5項及時足額撥付工程款，則每逾期一天，甲方應按未付部分的萬分之二承擔違約責任。

2.因甲方監管錯誤從而導致工程質量未達到協議約定的優良等級或延誤工期的，乙方不承擔法律責任。

3.如本工程的質量未經驗收通過，則乙方須向甲方賠償?萬元。

4.乙方如未能按協議第四條第2項切實履行合同的，則每超過控制指標%，應承擔本協議項下工程價款%的違約責任。

九、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商。

十、在履行本協議期間如有糾紛，則首先由甲、乙雙方友好協商，協商不成，則交由工程所在地人民法院以訴訟方式解決。

十一、本協議在甲、乙雙方一致同意的前提下可解除。

十二、本協議一式貳份，雙方各執壹份，并在雙方蓋章或簽字后生效。

甲方：乙方：

合同簽字地點：

合同簽字時間：

工程保證擔保合同篇十四

合同編號：____________

建設項目：_________________________________

貸款方（甲方）：___________________________

借款方（乙方）：___________________________

根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條?乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_____________________元，用于____________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。

第二條?借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。

第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償

1.基本建設收入；

2.新增固定資產的基本折舊基金；

3.固定資產稅；

4.利潤。

乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協議作為合同附件。

第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

第八條?乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

第九條?甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

第十條?聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條?保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條?不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條?通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

第十四條?爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

1.提交______________委員會_____；

2.依法向人民法院起訴。

第十五條?解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條?補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條?合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月_____日至____年_____月______日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份

甲方（公章）：_________?乙方（公章）：_________

法人代表（簽字）：_____?法人代表（簽字）：_____

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點：_____________?簽訂地點：_____________