合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

農村房屋建筑合同篇一

甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

一、用具設備。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。

三、工程工期。

1、甲方規定動工時間為年月日至年月日，乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。

四、

五、承包價格付款方式每平方米人民幣大寫：壹佰玖拾元整(190.00元)，建筑面積按竣工后實際測量為準。

第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后甲方付乙方元;。

第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方元;。

第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方元;。

工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。

房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。

七、安全生產及其它。

安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

簽字日期：年月日

農村房屋建筑合同篇二

發包人(全稱):。

承包人(全稱):。

按照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建設工程質量管理條例》及其他有關法律,行政法規,遵循同等,被迫,公正和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同.

一,工程概況。

群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)。

二,工程承包范圍及方式。

承包范圍:。

0承包方式:。

三,合同工期。

開工日期:竣工日期:

合同工期總日歷天數:天.

四,質量標準。

工程質量標準:。

五,合同價款。

0$元。

金額大寫:元(國民幣)。

六,刷票器,合同文件的組成。

本合同組成文件包括:。

()本合同協議書。

()中標告訴書。

()投標書及其附件。

0()本合同合同條款。

0()尺度,標準及有關技術文件。

0()圖紙及作法說明。

0()工程量清單。

0()工程報價單或預算書。

0雙方就本工程簽訂的卡脖子,變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分.

七,本協議書中有關詞語含意與本合同第二部門《合同條款》分別賦予它們的定義雷同.

八,承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工,竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任.

九,發包人向承包人許諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項.

十,合同生效。

合同訂破時間:年月日。

0合同訂立地點:。

0雙方約定本合同自生效.

00發包人:(公章)承包人:(公章)。

住所:住所:。

法定代表人:法定代表人:。

委托署理人:委托代辦人:。

電話:電話:。

傳真:傳真:。

開戶銀行:開戶銀行:。

賬號:賬號:。

郵政編碼:郵政編碼:。

第二部分合同條款。

一,詞語定義及合同文件。

第1條詞語定義。

下列詞語除雙方另有約定,補充,修改外,應擁有本條所賦予的定義:。

1.1合同條款:指發包人與承包人根據法律,行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款.

01.2發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款才能的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人.

01.3承包人:指在協議書中約定,被發包人接受的具備工程施工承包主體資歷確當事人以及取得應當事人資格的正當繼續人.

01.4項目經理:指承包人在合同條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表.

01.5設計單位:指發包人委托的負責本工程設計并獲得相應工程設計資質等級證書的單位.

01.6監理單位:指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位.

01.7工程師:指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的實行本合同的代表,其詳細身份和職權由發包人承包人在合同條款中約定.

01.8工程:指發包人承包人在協議書中約定的承包規模內的工程.

01.9合同價款:指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項.

01.10追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款.

01.11費用:指不包括在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出.

01.12工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數.

01.13開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開端施工的相對或絕對的日期.

01.14竣工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期.

01.15圖紙及作法說明:指由發包人提供或由承包人提供并(轉載自本站。

01.16施工場地:指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場合.

01.17書面形式;指合同書,函件和數據電文(包括電報,電傳,傳真,電子數據交流和電子郵件)等可以有形地表示所載內容的形式.

01.18違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任.

01.19索賠:指在合同履行進程中,對于并非自己的過錯,而應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求.

01.20不可抗力:指不能預感,不能防止并不能戰勝的影響本合同履行的客觀情況.

01.21小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從越日開始計算.時限的最后一天是休息日或其他法定節假日的,短信投票公司,以節假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外.時限的最后一天的截止時間為當日24時.

第2條合同文件及解釋順序。

()本合同協議書。

0()中標通知書。

0()投標書及其附件。

0()本合同合同條款。

0()標準,投票軟件,規范及有關技術文件。

0()圖紙及作法解釋。

0()工程量清單。

0()工程報價單或預算書。

2.2當合同文件內容含混不清或不相一致時,在不影響工程畸形進行的情形下,由發包人與承包人協商解決.雙方也能夠提請負責監理的工程師作出解釋.雙方協商不成或不批準負責監理的工程師的說明時,按本合同條款第39條的商定處置.

第3條合同文件使用的語言文字,適用的法律,標準及規范。

3.1本合同文件使用漢語語言文字書寫,解釋和說明(如碗需使用其他語言文字時雙方另行商定).

3.2本合同文件實用的法律,法規;國度的法律,行政法規,部門規章跟本市地方性法規及相干劃定對本合同存在束縛力.聯合本工程特色,需進一步昭示的法律,行政法規,部分規章和本市處所法規及有關規定:。

3.3適用的標準,規范:國家和本市有關房屋修繕及房屋建筑的標準和規范適用于本工程.結合本工程特點,雙方約定需進一步明示的標準和規范:。

(1)國家標準,規范:。

(2)行業標準,規范:。

(3)地方性標準,規范:。

3.4海內沒有相應標準,規范的部分有:。

應由發包人在日內向承包人提出施工技術要求,承包人在日內按要求提出施工工藝,經發包人認可后執行.發包人要求使用國外標準,規范的,應負責提供中文譯本.購置,翻譯標準,規范或制訂施工工藝所發生的費用,應由發包人承擔.

第4條圖紙及作法說明。

4.1發包人向承包人提供的圖紙及作法說明內容,時間及套數:。

承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為復制,復制費用由承包人承擔.

4.2發包人對圖紙及作法說明的保密要求。

0因采取保密措施所發生的費用元,由發包人承擔.承包人應在約定的保密期限內履行保密義務,若違背約定并有確實證據證實屬承包人泄密而給發包人造成損失的,承包人應承擔一切損失賠償.

4.3承包人未經發包人贊成,不得將本工程圖紙及作法說明轉給第三人.工程質量保修期滿后,除承包人存檔須要的圖紙及作法說明外,應將全體圖紙及作法說明退還給發包人.

4.4使用國外圖紙的要求及費用的承擔:。

04.5承包人應在施工場地保存一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用.

二,雙方的個別權利和義務。

第5條工程師。

5.1發包人委托對本工程進行監理,監理單位委派的監理工程師性名:職務:其職權重要內容:。

發包人在實行監理前應將委托監理的單位名稱,監理內容和權限以書面形式通知承包人.

5.2在合同履行中,發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公平地進行處理.一方對工程師的處理有異議時,按本合同條款第39條的約定處理.

5.3發包人派駐施工場地的工程師姓名:職務:。

(1)本工程如實施監理,發包人派駐工程師的職權不得與監理工程師穿插,其具體職權:。

(2)本工程如不履行監理,發包人派駐的工程師應負責本合同的全面履行.

第6條工程師的委派和指令。

6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,并可在認為必要時撤回委派.委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人.委派書和撤回通知作為本合同附件.

0工程師代表在工程師受權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的信件具有平等效力.承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑難時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認.工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行改正.

0除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其別人員均無權向承包人發出任何指令.

6.2工程師的指令,通知由其自己簽字后,以書面形式交給項目經理,項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效.確有必要時,工程師可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行.工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求.工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的,視為口頭指令已被確認.

承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知承包人.緊急情況下,工程師要求承包人馬上執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決議仍繼續執行的指令,承包人應予執行.因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔.延誤的工期相應順延.

本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令,通知.

6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令,批準并履行約定的其他義務.因為工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關損失,順延延誤的工期.

6.4如需改換工程師,發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,后任工程師繼續行使合同文件約定的前任工程師的職權,履行前任工程師的義務.

第7條項目經理。

7.1承包人委派的項目經理的姓名:________職務:________。

07.2承包人依據合同發出的通知,以書面形式由項目經理簽字后送交工程師,工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效.

07.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工.在情況緊迫且無法與工程師接洽時,項目經理當當采取保證人員生命和工程,財產安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內向工程師送交報告.責任在發包人或第三人的,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人的,由承包人承擔費用,不順延工期.

07.4承包人如需要更換項目經理,應至少提前7天以書面形式通知發包人,并征得發包人同意.后任項目經理繼續行使合同文件約定的前任項目經理職權,履行前任項目經理的義務.

07.5發包人可以與承包人協商,倡議調換其以為不稱職的名目經理.

第8條發包人工作。

8.1發包人按雙方約定的內容和時間完成以下工作:。

(2)向承包人提供出供施工期間施工場地及施工通道的范圍,要求及時間:。

(3)向承包人提供施工所需水,電,煤氣,熱力,通信等設備管線的時間,規格,地點及使用要求:。

(4)向承包人提供施工場地地質和各種管線資料的時間及內容:。

并對資料實在性負責;。

(5)由發包人辦理的施工允許證及其他所需證件,批件和常設用地,停水,停電,中建交通等批準手續的名稱和時間:。

(6)提供確定水準點和座標把持點,并以書面形式交給承包人,進行現場交驗的時間:。

(7)組織設計單位和承包人對圖紙及作法說明進行設計交底的時間:。

0(9)和諧施工場地內不同施工單位之間的關聯的要求:。

0(10)雙方約定由發包人應實現的其他工作:。

8.2屬發包人應完成8.1款的工作,發包人可將其部分工作委托承包人辦理的內容:。

并承擔相應費用.

8.3發包人未能履行8.1款各項義務,導致工期延誤或給承包人造成損失的,發包人賠償承包人有關損失,順延延誤的工期.

第9條承包人工作。

9.1承包人按雙方約定的內容和時間完成以下工作:。

(1)根據發包人委托,在其設計資質等級和業務容許的范圍內,完成施工圖設計成與工程配套設計的內容和提交的時間:。

報經工程師確認后使用,發包人承擔此項費用的計算:。

(2)向工程師提供年,季,月度工程進度方案及相應進度統計報表的名稱和時間:。

(3)在騰空后獨自由承包方施工的施工場地內按有關規定和要求,設置和維修非夜間施工使用的照明設備,圍攔設備,并負責安全保衛,其具體要求:。

(4)對不凌空,不停滯使用及臨街交通要道鄰近的建筑物施工,設置非夜間施工使用的照明設備,圍攔設備,并負責安全捍衛,其具體要求:。

(5)對本工程需夜間施工的具體要求及費用的計取:。

(6)遵照北京市人民政府及其主管部門對施工場地的交通,施工噪音,環境保護和安全出產等管理規定,需要辦理的手續:。

(7)對施工場地各種管線和周圍建筑物,構筑物(含文物保護建筑)古樹名木保護工作的內容要求及費用承擔:。

凡因承包人的責任造成的罰款或其他費用應由承包人負擔;。

(10)已竣工工程尚未交付發包人之前,承包人負責已完工程的成品保護工作.成品保護期間,凡因承包人原因造成的損壞,承包人自費給予修復.但因發包人原因造成的損壞,其修復責任由發包人承擔.發包人對成品保護提出的特殊保護要求及費用的承擔:。

(11)雙方約定對施工場地的干凈衛生要求:。

0(12)雙方約定由承包人應做的其他工作:。

9.2承包人未能履行9.1款各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人的有關損失.

三,施工組織設計和工期。

第10條進度規劃。

承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間。

________________________工程師在收到后天內予以確認或提出修改意見,逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意.

0群體工程中單位工程分期進行施工的,承包人提供按照發包人提供圖紙及作法說明的時間,按單位工程提供編制施工組織設計(施工計劃)和進度打算的要求:。

10.2承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查,監視.工程實際進度與經確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改良措施,經工程師確認后執行.因承包人的原因導致實際進度與進度籌劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同條款.

第11條開工及延期開工。

11.1承包人應當按照協議書約定的開工日期開工.承包人不能按時開工,應當不遲于協議書約定的開工日期前7天,以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求.工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人.工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復,視為同意承包人要求,工期相應順延.工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延.

11.2因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工,工程師應以書面形式通知承包人,推遲開工日期.發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,并相應順延工期.

第12條暫停施工。

0工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見.承包人應當按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程.承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內予以答復.工程師未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工.因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延.

第13條工期延誤。

13.1因以下起因造成工期延誤,經工程師確認,工期相應順延:。

(1)發包人未能按合同條款的約定提供圖紙及作法說明和開工條件;。

0(3)工程師未按合同條款約定提供所得指令,批準等,致使施工不能正常進行;。

0(4)設計變更和工程量增長;。

0(5)7天內非承包人原因停水,停電,停氣造成停工累計超過8小時;。

0(6)不可抗力;。

0(7)雙方約定或工程師同意工期順延的其他情況:。

13.2承包人在13.1款情況發生后14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告.工程師在收到報告后14天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期.

第14條工程竣工。

14.1承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工.

014.2因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任.

014.3施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議,作為合同文件組成部分.提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施,發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容.

四,質量與檢驗。

第15條工程質量與樣板。

15.1工程質量應當達到協議書約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據.因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,刷票軟件,承包人承擔違約責任.

015.2雙方約定在制作樣板及樣板間,作為質量評定驗收的什物標準.樣板及樣板間應按發包人提供的圖紙及作法說明的規定制造,經工程師驗收合格后,由雙方獨特封存,由發包人承擔制作樣板及樣板間的費用計算:。

15.3雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔.雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔.

第16條檢查和返工。

016.1承包人應當真按照標準,規范,圖紙及作法說明的要求以及工程師根據合同發出的指令施工,隨時接收工程師的檢查測驗,為檢查檢修提供方便條件.

016.2工程質量達不到約定標準的部分,工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按工程師的要求拆除和重新施工,直到吻合約定標準.因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延.

016.3工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行.如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔.除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,相應順延工期.

016.4因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款,由發包人承擔.

第17條隱蔽工程和中間驗收。

17.1雙方約定工程具備隱蔽條件或到達中問驗收的部位:。

對上述部位達到驗收條件時承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收.通知包括隱蔽或中間驗收的內容,驗收的時間和地點.承包人預備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可以進行隱蔽和繼續施工.驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收.

017.3經工程師驗收,工程質量符合標準,規范和圖紙及作法說明等的要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工.

第18條重新檢驗。

0無論工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱藏的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離成開孔,并在檢驗后重新籠罩或修復.檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,并相應順延工期.檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延.

第19條工程試車。

19.1雙方約定需要試車的,試車內容應與承包人承包的設備及設備管線工程的范圍相一致.具體試車的內容及范圍:。

19.2設備及設備管線維修,拆改,裝置工程具備單機無負荷試車條件,承包人組織試車,并在試車前48小時以書面情勢通知工程師,通知包括試車內容,時光,地點.承包人籌備試車記載,發包人根據承包人要求為試車提供必要的條件.試車及格,工程師在試車記載上簽字.

19.3工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時.工程師未能按以上時間提出延期要求,不參加試車,應否認試車記錄.

019.4設備及設備管線維修,拆改,安裝工程具備無負荷聯動試車條件,發包人組織試車,并在試車前48小時以書面形式通知承包人,通知包括試車內容,時間,地點和對承包人的要求,承包人按要求做好準備工作.試車合格,雙方在試車記錄上簽字.

19.5雙方責任:。

(1)由于設計原因試車達不到驗收要求,發包人應要求設計單位修改設計,承包人按修改后的設計重新維修,拆改,安裝,發包人承擔修改設計,重新維修,拆改及安裝的全部費用和追加的合同價款,工期相應順延.

(2)由于設備制作原因試車達不到驗收要求,由該設備采購一方負責重新購置或修理,承包人負責拆除和重新安裝.設備由承包人采購的,由承包人承擔修理或重新購買,拆除及重新安裝的費用,工期不予順延;設備由發包人采購的,發包人承擔上述各項追加合同價款,工期相應順延.

(3)由于承包人施工的原因試車達不到驗收要求,承包人按工程師要求重新維修,拆改,安裝和試車,并承擔重新維修,拆改,安裝和試車費用,工期不予順延.

(4)試車費用除在合同價款之內的外,試車費用另由發包人承擔的計算:。

0(5)工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字,試車結束24小時后,視為工程師已經認可試車記錄,承包人可繼續施工或辦理竣工手續.

19.6投料試車應在工程竣工驗收后由發包人負責,如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應征得承包人同意,另行簽定補充協議.

五,安全施工。

第20條保險施工與檢討。

20.1承包人應遵守房屋修繕及工程建設安全生產有關管理規定,嚴厲按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,打消事故隱患.因為承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔.

20.2發包人應答其在施工場地的工作人員進行安全教導,并對他們的安全負責.發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工.因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用.

第21條平安防護。

21.1承包人在能源設備,輸電線路,地下管道,密封防震車間,易燃易爆地段四周施工時,施工開始前應向工程師提出安全防護措施,經工程師認可后實施,防護措施費用由發包人承擔.

21.2實施爆破作業,在噴射,毒害性環境中施工(含貯存,運輸,使用)及使用毒害性,腐化性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師,并提出相應的安全防護措施,經工程師認可后實施,由發包人承擔安全防護措施費用.

第22條事故處理。

22.1發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用.

22.2發包人承包人對事變責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理.

六,合同價款與支付。

第23條合同價款及調劑。

農村房屋建筑合同篇三

乙方：_______________。

甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。

1、甲方規定動工時間為____年__月__日至____年__月__日，乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。

第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后甲方付乙方________元。

第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方________元。

第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方________元。

工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。

房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。

安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：________________。

乙方簽字(章)：________________。

________年____月____日。

農村房屋建筑合同篇四

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、施工地點：________________。

2、住房結構：________________平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付________________元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任。

甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任。

由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的'損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式________________份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

簽訂地點：________________。

農村房屋建筑合同篇五

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、施工地點：鎮(鄉)(村)組。

2、住房結構：平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任。

甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任。

由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)：住址：電話：

乙方(簽章)：住址：電話：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：

農村房屋建筑合同篇六

隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的農村房屋建筑施工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

發包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

_________________

1、工程名稱：_________________面包磚路面

2、工程地點：_________________

3、承包內容：_________________路牙石。面包磚路面

4、承包范圍：_________________園內所有面包磚路面

5、承包方式：_________________包工。不包材料

7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。

_________________

1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

_________________

1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

_________________

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(gb50210-20xx、gb50303-20xx、gb50242-20xx、gb50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

_________________

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

_________________

1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費。

3、付款方式：_________________現金

a、開工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。

b、施工每100米后，甲方結款一次

e、余款5%元待壹年后結清。

_________________

1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的`不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。

3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

_________________

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

_________________

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

年 月 日 年 月 日

農村房屋建筑合同篇七

身份證號碼：__________。

乙方：_________________。

身份證號碼：__________。

經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一棟三層樓房，面積約為平方米，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

一、雙方權利義務。

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

二、施工及質量要求。

1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為三層，第一層高4—4.1米，第二、三層高為3.3米上檐，天面前頭縮朵蓋瓦，后為平頂，前頭縮朵前后左右墻增高為1米，按半層計標面積。

2、本工程采取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

4、乙方在施工時，要求墻體平整、垂直、不得放吊口。

三、其他事項。

1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗后才能使用(架樹、架板等)，如果違反操作規程，誰違反、誰負責。

3、施工前，甲方保證三通，即通水通電，道路場地平整。

4、甲方以每平米陸拾捌(68.00)元的單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。

5、收方結標：第一層的總長度加上前后桃子長度，雨棚一半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按一層計標。

6、付款方式：每層砌好磚后，經檢驗，付每層的50%，到好樓面后付每層的40%，房屋蓋好瓦后，結清余款。

7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，從合同簽訂之日起生效。

乙方：_________________。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

農村房屋建筑合同篇八

甲、乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用的原則，經雙方同意，就下列房屋建筑施工承包事項，簽訂本合同，共同遵守。

一、甲方將座落在甘溝口村住房建設工程交給乙方施工建設。

二、工程結構：全框架六層。

三、工程內容。

主體工程(不含瓷)一、二層水泥造平，內墻、外墻原漿水泥壓光本棟工程按甲方提供的正規設計院施工圖按圖施工。

四、如有尺寸改動，必須經雙方協商一致后才能改動。

五、工程款結算方式：本工程每平方米300元整(叁佰元整)。按實際丈量工程量為準，正負零另算(不含基礎)。每層完工付工程款()，主體完工付工程款70%，粉刷完工付27%，預留3%的保質金一年后付清。

六、乙方包人工、模板、頂架、鐵釘、扎絲、電纜、灰機、攪拌機、防護網等工具機械。

七、施工期為：本工程總有效工期為365天，如遇雨天，冰凍天、停電、停水、執法停工，工期順延。

八、施工安全：甲方必須保證乙方施工前三通一平，高壓線桿離建筑工程的安全距離，如不能確保安全距離，發生事故由甲方承擔。協調好四鄰關系，要有專人看場，看管好乙方的施工設備材料，如有丟失，照價賠償。

1、乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定，嚴格按安全標準規范施工，指派專人負責，采取積極的.安全防范措施，消除一切安全事故隱患。

2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓，切記安全第一，人人、個個講安全。

3、乙方必須給所有施工作業人員簽訂，購買足額保險。甲方不承擔任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。事故發生的費用一切由乙方承擔。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，具有同等法律效力。

甲方簽名：________________。

乙方簽名：________________。

簽訂日期：________________

農村房屋建筑合同篇九

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

1、基礎石要求高不低于90厘米，寬80厘米，圈梁高30厘米。房屋底層高3.6米，第二層高3.4米，板面厚需澆鑄13厘米，墻面地平做到垂直平滑，地平面無積水。

2、底層地面磨和走廊過道磨石子。其余用地板磚。屋面用水泥清光。墻面要求粉仿瓷頂角有線條。

4、乙方應當本著保質保量的原則，按甲方需要和要求施工，加強質量管理。重要施工過程：_________________如澆鑄地腳、圈梁前須經甲方查看后方能施工。

5、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、不按甲方要求施工，影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

6、房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方扣除乙方全部質量保證金。

7、甲方從乙方施工費中扣5%作為質量保證金，房屋建成滿一年后，若不出現質量問題，甲方才付給乙方，否則甲方不再付給乙方。

1、工程款結算方式：_________________以建房面積計算，每平方米人民幣元。樓梯及出緣按建筑面積的%計算。

2、付款時間：_________________第一次付款在施工開始初預付一萬元，第二次付款在房屋澆鑄完第一層時付一萬，第三次全部峻工并經甲方檢驗后15天內給付。

1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作，造成損失的，由乙方賠償。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同。

發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成。雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

1、本合同未盡事宜由雙方在施工過程中協商完善。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_________________。

_______年______月_____日。

乙方簽字：_________________。

_______年______月_____日。

證明人簽字：_________________。

_______年______月_____日。

農村房屋建筑合同篇十

身份證號碼：_________________。

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、施工地點：鎮(鄉)(村)組。

2、住房結構：平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任。

甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任。

由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的.，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)：_________________。

住址：_________________。

電話：_________________。

乙方(簽章)：_________________。

住址：_________________。

電話：_________________。

簽訂地點：_________________。

農村房屋建筑合同篇十一

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：房屋建筑工程（以下稱本合同工程）。

工程地點：__________________。

承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括：房屋基坑開挖清理、基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。經雙方確認，為人民幣______元（大寫：_________。）。

2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有關事項和物品（不含用于本工程的材料費）。

3、合同價包括了合同規定的勞務、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。

4、在合同履行過程中，業主提出的任何建議、方案、要求，不管承包商是否采納，承包商不得提出任何追加費用的要求。除非因業主要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外，其余一切情況合同費用均不作任何調整。

5、除非合同中另有規定以外，合同價適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法，承包商不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。

6、承包商采用的任何施工方案和技術措施均應得到業主的批準和認可。如承包商的施工方案和技術措施未得到業主批準，由此引起的費用、后果均由承包商負責。

工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付35%，第二層完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

1、由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必須向業主支付誤期賠償費，業主可從應向或即將向承包商支付的任何金額中扣除此項賠償費，但不排除用其他方式收回此款。此賠償費的支付并不能解除承包商應完成工程的責任或合同規定的其他責任。

2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算，由承包商向業主支付。

1、本合同價包含承包商在工程實施中應繳納的一切稅費。

2、承包商簽訂合同前應充分了解和理解政府對相關稅費的規定，合同一旦簽訂，在合同執行期間不再作調整。

1、本合同承包商進場時間暫定為______年___月___日，整個工程在______年___月___日之前完成。

2、本條款所規定的合同工期，是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。

3、了達到工期目標，承包商必須采取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如業主認為整個工程或部分工程的進度太慢，不能滿足確保關鍵工期的要求，業主可指示承包商加快進度或修改原施工計劃。承包商不得因此而向業主提出任何的補償。

4、承包商必須按業主要求，在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報業主審批。經過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。

5、業主保留對工程暫時停工的權利，承包商不應拒絕。

1、根據即將出臺的《建筑工程質量保修條例》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年；保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

2、未明事項，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定進行。

1、業主負責本合同所有材料、設備的采購和供應，承包商有義務為業主的材料、設備的采購提供協助、指導和搬運。

2、承包商除在施工組織設計中給出業主采購的材料、設備供貨計劃外，還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。

3、工地交貨的材料、設備由承包商負責保管。業主無論何時均不對承包商的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。

1、安全、文明施工必須滿足武漢市的有關管理規定的要求。

2、承包商應嚴格遵守國家《安全生產法》和武漢市關于安全的有關規定，并對自身發生的一切安全事故負全部責任。

3、若由于承包商安全、文明施工問題而造成業主被他人索賠，業主保留向承包商索賠的權利。

1、工程質量標準：國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。

2、無論業主是否進行并通過了各項檢驗，均不解除承包商對自己承包的工程的質量所負責任，除非質量問題是由于業主的原因引起，而此類質量問題承包商須及時通知業主。

3、無論工程材料是由否有業主供應，均不解除承包商所負的工程全面質量的責任，承包商應該對各種材料、器材、設備按規范進行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。

1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。

2、承包商在此與業主立約，保證全面按合同規定承包本工程的施工、完工、修補缺陷并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

3、考慮到承包商將進行本工程的施工、完工、修補缺陷、并在質量保修期內承擔工程質量包修責任，業主在此立約，保證按合同規定的方式和時間付款給承包商。

本合同至簽訂之日起生效，甲、乙雙方各執正本一份。

合同訂立時間：______年___月___日合同訂立地點：_______________。

甲方：（簽字、手印）____________。

乙方：（簽字、手印）____________。

_________年____月____日。

農村房屋建筑合同篇十二

身份證號碼：______。

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

1、施工地點：鎮（鄉）（村）_____組。

2、住房結構：_____平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：（只包人工費）。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋（不包括水電門窗）。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付___元，二層蓋板付___元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金___元；以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

甲方提供標準的.施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工；隱蔽工程必須得到甲方認可（簽字），方可進行下一道工序；確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式_____份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方（簽章）：______住址：______電話：______。

乙方（簽章）：______住址：______電話：_________。

簽訂日期：____年____月___日

簽訂地點：_________。