人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

工程合作意向書篇一

乙方： _____工程有限公司

為開拓市場，增強競爭力，提高市場占有份額，保質、保量按時完成工程任務，并做好完工后的保修工作，維護甲、乙雙方的信譽，甲乙雙方通過友好協商，決定就《鐘山區大河鎮20xx年度鄉村旅游項目太陽能路燈采購項目》工程項目簽訂本協議書，供雙方共同遵守。

一、 合作方式：

1. 授權合作：中標后甲方與業主簽訂施工合同，甲方授權乙方代表甲方施工，乙方負責經營工程項目內容包括（投標、工程實施、竣工結算、完工后保修、貨款回籠、稅費繳納等所有經營內容），乙方經營工程項目自負盈虧。

2. 甲乙雙方合作項目中，如果有甲方能生產的產品，在同等條件下，必須使用甲方生產的產品，業主指定的產品除外。

3. 本項目所有的資金投入，全部由乙方負責。所有款項必須劃入甲方賬戶，進行單項合同的往來最終結算。乙方在付清與甲方所有合同約定的貨款后，業主支付的工程款富余金額，甲方在七天內按時劃入乙方指定的賬戶內，不得以任何理由拖欠。如在7天內甲方沒有按時劃入乙方指定的賬戶內，按工程款富余金額1/1000利率每日賠償.

二、 相關收費：

1. 項目樣品費：甲方提供乙方投標樣品一套（燈桿50cm，30w燈頭，120ah膠體蓄電池，100w電池板，控制器）。甲方提供的投標樣品若中標后，安裝樣品必須與投標樣品一致，若樣品不一致，發生的一切經濟損失由甲方承擔。中標后，甲方將投標樣品中50cm燈桿更換成一根完整燈桿，收費金額按安裝樣品一套單價收取。若未中標，50cm燈桿不更換，收費金額為20xx元。樣品金額在投標前收取。

2.根據標書的制作收取制作費用 2500 元。凡乙方需以公司名義投標項目，投標文件統一由甲方管理中心安排制作(投標文件統一由甲方管理中心安排制作：投標文件的制作必須滿足招標文件規定的所有要求，投標文件若因甲方投標標書的原因廢標，標書制作費用由甲方負責)。經公司許可，乙方可自行進行投標文件制作，交甲方管理中心審核合格后方可蓋章封標，乙方自行制作標書時，甲方不再收取該費用。

3. 稅金繳納：

1) 乙方貨款到達公司賬戶中（投標后的項目總價），甲方扣除8%的稅金，將剩余款項支付給乙方。

4.其他費用：

1) 如果乙方要求甲方派駐項目管理人員或派送資質文件。甲方派駐項目管理人員工資按 200元/天（從出發當日計算），派送資質文件工資按 150元/天（從出發當日計算），往返路費、餐費、住宿等差旅費用由乙方負責，以上費用由乙方直接劃至甲方指定賬戶。

2) 如需繳納投標保證金，乙方提前轉帳給甲方，甲方應按招標時間要求提前匯入招標人指定帳戶，等投標結束后，投標保證金回到甲方賬戶后，甲方應將投標保證金在七個工作日內如數退還給乙方。

3) 若相關項目工程涉及糾紛由乙方負責協調解決并承擔相應費用，如涉及訴訟案件，相應的訴訟費、鑒定費、律師服務費、差旅費等費用及調解、判決結果均由乙方承擔，甲方有權從乙方應領取的工程款項中扣除。

三、 項目管理：

1. 甲方中標簽合同后，該項目后續相關工作由乙方自行負責。

2. 甲方向乙方提供投標所需的全部資料，如需要甲方提供資質原件驗證，甲方將派人員送到項目目的地，所需的差旅費用由乙方負責。

3. 乙方完整地執行工程的全部細節直至工程竣工驗收，并將中標通知書、合同、竣工驗收資料等與工程有關的所有資料交壹份原件給予甲方存檔。

4. 甲方對建設方簽訂的合同規定，同時對乙方具有同等的法律效力。乙方必須嚴格按照同建設方簽訂的合同執行，如果乙方未能按照合同執行，則由此產生的一切后果，均由乙方自行承擔，甲方有權采取一切措施對乙方進行懲罰。

5. 該協議執行過程中，所產生安全責任事故，全部由乙方承擔責任并處理完善。乙方發生的債權債務由乙方清理，如因債務不清發生的各種糾紛和法律處罰，概由乙方負責。

四、 經濟責任：

1. 乙方聯系承接工程業務過程中所發生的一切費用包括招標費用均由乙方承擔。

2. 乙方在聯系承接工程業務過程中，未經甲方授權，行為人自己的行為所導致的經濟及法律責任由行為人自負，甲方不承擔任何連帶責任。（提倡守法經營、廉潔自律，不得搞不正之風，如出現行賄的行為，責任自負）。

3. 乙方聯系工程投標（包括中標后），甲方有責任予以配合并保證乙方工作的順利進行，但乙方應承擔甲方為此工作所發生的一切費用。

4.乙方應當按與業主簽訂的工程項目合同中的有關條款嚴格執行，并以此承擔合同規定的所有責任與義務。

5. 在施工過程中，甲方對乙方施工質量進行檢查、貫標過程以及工程申報獲獎驗收所發生的費用均由乙方承擔。

六、 安全責任：

1. 該項目中標后，乙方使用甲方名義簽訂合同，項目安裝等由乙方自行負責，相關的安全問題由乙方自行負責。

七、 其它事項：

1. 未經甲方同意，乙方不得以甲方及所屬項目的名義擅自私刻任何印章。確有需要刻制的，應向甲方提出書面申請，經甲方書面批準后統一刻制，并在甲方備案。印章的管理遵照甲方印章管理制度執行。對擅自私刻章、擅自開設銀行賬戶或擅自擔保借款的，甲方將嚴肅查處并予以處罰，處罰金額為20萬元。同時乙方應承擔一切責任，造成甲方損失的由乙方負責賠償，同時甲方保留進一步追究乙方法律責任的權利。

2. 在本工程合同簽訂以前，甲方為本工程承擔的一切費用均由乙方全部承擔。

3. 協議爭議的解決：本協議履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決。如協商不成，應向甲方所在地法院提起訴訟。

八、 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字生效，項目完全結束后協議自行失效。

九、公司收款賬戶信息：

開戶行：__________銀行

戶 名：__________

卡 號：_______________

開戶行名稱：中國農業銀行成都溫江支行友誼花園分理處

甲方 _____開發有限公司 乙方：_____工程有限公司

代表：__________ 代表：__________

電話：__________ 電話：__________

傳真：__________ 傳真：__________

簽訂日期： __________ 簽訂日期：__________

工程合作意向書篇二

甲方：_____人民政府（以下簡稱“_____政府”）

乙方：_____電力投資有限公司（以下簡稱“曠達電力”）

一、概述

根據有關法律法規，本著戰略合作、互利共贏、共同發展的宗旨，為推進農業科技創新，促進新能源建設及農業的發展，就內蒙古赤峰市巴林左旗_____鎮_____村300mw光伏電站與生態農業一體化項目，經友好協商同意簽訂以下合作協議：

（注：本協議屬框架性意向合作協議）

二、投資主體與合作方

本次協議涉及的項目投資主體為本公司的全資子公司曠達電力，與_____政府不存在關聯關系。

曠達電力注冊資本_______萬元，目前公司持有其100%股權。

曠達電力_________年度營業收入_______萬元，凈利潤_______萬元，總資產_______萬元，凈資產_______萬元（經審計）。

曠達電力_________年1—10月營業收入_______萬元，凈利潤_______萬元，總資產_______萬元，凈資產_______萬元（未經審計）。

三、協議主要內容

（一）合作開發內容及期限

1、基本情況：曠達電力出資在巴林左旗_____鎮_____村建設光伏電站與生態農業一體化項目，其中光伏電站建設自_____年到_________年的規模為300mw，占地面積約為10000畝；配套生態農業項目，占地面積約為_________畝；合計占地面積約為1_________畝。

2、投資規模：該項目總投資額約為人民幣30億元。

3、合作期限：自本協議簽訂之日起，雙方開始實施戰略合作，合作期限為_________年至_________年。

（二）合作開發方式

1、曠達電力負責引入行業先進技術，在巴林左旗_____鎮投資建設光伏電站并積極促進農業的`綜合開發，負責項目建設的所有投資。

持項目建設。

（三）項目實施進度安排

1、本協議簽訂后，曠達電力應當于_____日內向_____政府相關部門報送資料，_____政府負責協調相關職能部門，在30日內辦理光伏電站項目申請相關事宜。

2、曠達電力需：在本協議簽訂之日起6個月內，委托具備相應資質的設計單位按照規范要求完成項目備案所需的支撐性報告的編制和評審，完成可研的編制和評審；在_____年8月底以前，完成項目備案工作；在項目核準之日起1個月內，完成工程設計及工程招標，實現一期工程開工建設；到_____年底，光伏電站與生態農業一體化項目一期100mw能夠投入運營。

（四）雙方權利和義務

1、_____政府成立專項項目建設協調領導小組，為曠達電力的項目提供長效的政策支持，并積極協調相關職能部門，依照國家西部大開發和新能源與農業一體化發展的優惠政策，支持曠達電力的項目建設，積極配合曠達電力在_____年至_________年期間爭取300mw的光伏電站項目指標，并積極配合曠達電力協調巴林左旗的電網接入。

2、曠達電力出資在巴林左旗_____鎮建設光伏電站與生態農業一體化項目，于_________年前分期累積投資額達到30億元人民幣。

（五）其他

本協議自簽訂之日5個工作日內，曠達電力向_____政府交納300萬元保證金。待項目開工后曠達電力投資達到保證金數額后，如在___年___月___日因客觀原因不能完成該項目備案_____政府將此保證金退還。

甲方：_____

乙方：_____

代表：__________

代表：__________

___年___月___日

工程合作意向書篇三

甲方：廖曉東 （以下簡稱甲方）

乙方：趙桂林 （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，為充分發揮甲、乙雙方各自優勢，本著互助、互利、互惠和資源共享、共同發展的原則，經雙方協商一致，制定本協議，共同遵照執行。

一、甲、乙雙方結成合作經營伙伴，其中甲方廖曉東和乙方趙桂林均以個人（自然人）名義參與合作經營。在實際操作過程中，甲方、乙方的身份可以換位，即：發起方為甲方，承接方為施工方或者乙方。

二、甲、乙雙方責權：

根據市場運行規律，甲方自行評估客戶資源信息，單獨承擔項目前期運作費用。較大工程項目的拓展，雙方可共同參與，發起方負責維護建設方關系，并保持工程項目順利進行。

1、甲方利用自己的社會關系運作項目，給乙方提供消防工程項目訂單，以工程合同簽約為準，雙方共同合作完成。

2、甲乙雙方共同管理工程項目資金。堅持先計劃后列支的原則辦理，實行項目資金專款專用。每一筆資金的進項和出項，都必須有甲乙雙方的簽字方可辦理。

3、乙方負責甲方所承攬消防工程項目的施工和管理。對工程質量和工程進度以及

安全

4、乙方在施工期間，應及時將工程項目施工進展情況、工程量簽證情

況、項目運行、工程預結算等情況及時書面告知甲方。

5、對外簽訂合同前雙方應及時召開會議共同研究，一致通過后方可簽訂，并在3個工作日內將合同復印件交另一方留存備查。

6、在工程項目需要墊資時，原則上由乙方承擔；如遇較大工程較大墊資款項，經雙方協商一致后。需向個人或單位籌款的，按2%的月息支付，記入成本。

7、在工程項目承包合同簽訂后5個工作日內，由乙方向甲方支付合同總金額的3%作為前期運作資金的補償和該項目維護費用。此項經費由乙方承擔。

8、在合作經營期間，甲、乙雙方每月20日至30日期間選擇半天時間會面一次。通報相關情況，及時解決工程項目推進過程中遇到的問題。

9、屬于消防行政許可方面的協調費用單列計算。經雙方同意后，記入工程項目成本。

10、每個工程的總結算款提留3%作為該工程的管理費和獎勵基金。由甲、乙雙方共同支配。該項經費，經雙方協商實行多退少補。

11、甲方承接來自乙方的

其他

三、利潤分配：

1、利潤分配總的原則是：除開所有費用外，甲、乙雙方各占工程項目純利潤的50% （含質保金），發起方對建設方社會關系維護資金3%除外。在工程結算后7個工作日內支付到位。屬于甲、乙雙方內部支付的結算款項，在支付雙方允許的情況下，可用對公賬戶對沖相應的款項。

2、在工程項目的前期運作和工程項目維護費用中，當出現超過項目合

同金額3%的較大不可預見支出時，應由甲、乙雙方共同協商解決，先由乙方墊支，然后按1：1比例共同承擔，記入成本核算。

3、由于其他原因，工程項目合同最終未能順利簽約的，經雙方協商該工程項目的前期運作和設計費用應由甲、乙雙方按1：1比例共同承擔。在能分清責任的情況下，責任方應當承擔不低于三分之二的虧損。

4、在項目實施過程中。對事前未協商，單方做出的決策失誤所造成的損失，由單方獨自承擔其損失。

5、在項目實施過程中，乙方因資金原因不能按合同推進工程項目時，甲方應書面（信息）通知乙方。在3個工作日內不能及時整改到位的，乙方應帶領施工隊所以人員立即離開施工現場，并承擔該工程項目的虧損，放棄對該項目利潤的追溯。

6、屬于發起方社會關系資源而拓展的工程項目，其利潤分配方式仍按本協議執行。

7、單個工程單獨結算后分紅。經雙方協商，后續工程項目的拓展基金按純利潤的15%提留。

四、獎懲措施：

1、違反上述條款，出現不按規定程序操作工程項目的情形。責任方應承擔對方指明的違規金額兩倍的處罰，并于提交書面文件之日起一個月內，以現金方式支付給對方。

高部分的60%單獨對施工方進行獎勵。

3、在未完成工程項目的估算利潤率時，乙方要以書面形式向甲方說明情況，因乙方管理不善等原因造成的利潤率不達標，由乙方承擔并支付不達標缺口部分。

4、在工程項目合作經營期間，施工方不按規定程序辦事，因自身原因造成工程合同無法順利進行等不可挽回的損失，嚴重損害發起方日后長期利益的`，處以工程合同款的10%作為處罰，補償給發起方。并于5日內自動撤離施工現場。

《消防工程合作意向書》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。

工程合作意向書篇四

發包方（甲方）：

承包方（已方）：

經甲、乙雙方協商一致，甲方將 委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

一、 工程地點：。

二、工程內容：

土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

三、工期

1、開工日期：本項目工程從年月 日起至年 月日止，共個日歷天

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

四、 工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣： 整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

五、 承建方式

乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

六、工程付款辦法：

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣 整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣 整。

3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣 整。

4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣 整。

七、工程質量：

2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

八、 工程竣工驗收結算：

造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于 個工作日內結算完畢。

九、 延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣 元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣 元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

十、 養護管理：

1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。 十一、合同生效與終止：

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十二、合同份數。

本合同一式 份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執 份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

甲方代表 (蓋章)＿＿ 乙方代表(蓋章)

合同簽訂日期：＿＿＿＿

簽約地點：＿＿＿＿＿

合資人甲：xx-xxx-x (下稱甲方)

合資人乙：xx xx xx (下稱乙方)

合資人丙：xx xx xx (下稱丙方)

合資人丁：xx-xxx-x (下稱丁方)

合資人戊：xx xx xx (下稱戊方)

經各方本著互惠互利，共同發展的原則，經各方友好協商，一致同意在今后承接的園林綠化工程項目，各方根據股份比例承擔相應權利和義務，以及利潤與虧損，具體內容如下：

一、項目范圍

承攬園林綠化工程（例如整地、栽植、建筑及小品、花壇、園路、水系、噴泉、假山等）；從事園林綠化苗木、花卉、盆景、草坪的.培育、生產和經營，園林綠化技術咨詢和園林規劃設計等。

二、項目合作方式

各方以貨幣、實物和園林技術服務等投入進行股權投資，各方就承擔項目形成項目股份制合作。對承攬項目外的任何活動各方互不干預，并依照股權比例對承攬項目負有限責任。

三、項目股權比例

乙方為參股方：投入貨幣資金xx萬元，實物xx萬元，技術服務 1

（xx），共投入xx萬元，占股比例為xx%；

各方按上述股權比例進行相應投入，并承擔相應的權利和義務，享有相應的投資收益以及承擔相應虧損，如需增資擴股依照雙方現有股權比例進行。各承攬項目自負盈虧，具有獨立的經營核算權。

四、權利與義務

甲方權利與義務：

1、擁有全面的經營管理及決策權，包括各項規章制度的制訂、財務管理以及其他日常經營性活動等。

2、有義務合法經營、照章納稅、規避各種風險并協調處理好與主管部門各種往來關系。

3、積極拓展思路，爭取取得較好的經濟效益。

4、遇重大事項積極與其他各方協調溝通，定期向各方匯報工作進度以及財務狀況。

乙、丙、丁、戊方權利與義務：

1、有義務給甲方委派相關技術人員進行項目的技術支持服務等。

2、有義務進行苗木培育，對承攬項目提供苗木供給、栽植、養 2

護管理等。

3、參與項目施工，制定項目進度計劃。

4、參與項目的經營方針與發展思路。

5、有權隨時查閱會計賬簿，了解財務狀況。

五、其他事項約定

1、一方想進行股權轉讓時，其它各方按照股權比例享受優先購買權。

3、年終產生的經營利潤各方共同決定分配。

4、未盡事宜雙方友好協商解決。

5、本協議一式五份，各方各執一份，簽字后即生效。簽字后3日內，各方投入資金到位。

甲方（簽章） ： 時間： 年 月 日

乙方（簽章） ： 時間： 年 月 日 丙方（簽章） ：

工程合作意向書篇五

乙方：_____

為開拓市場，增強競爭力，提高市場占有份額，保質、保量按時完成工程任務，并做好完工后的保修工作，維護甲、乙雙方的信譽，甲乙雙方通過友好協商，決定就《鐘山區大河鎮20xx年度鄉村旅游項目太陽能路燈采購項目》工程項目簽訂本協議書，供雙方共同遵守。

一、合作方式：

1.授權合作：中標后甲方與業主簽訂施工合同，甲方授權乙方代表甲方施工，乙方負責經營工程項目內容包括（投標、工程實施、竣工結算、完工后保修、貨款回籠、稅費繳納等所有經營內容），乙方經營工程項目自負盈虧。

2.甲乙雙方合作項目中，如果有甲方能生產的產品，在同等條件下，必須使用甲方生產的產品，業主指定的產品除外。

3.本項目所有的資金投入，全部由乙方負責。所有款項必須劃入甲方賬戶，進行單項合同的往來最終結算。乙方在付清與甲方所有合同約定的貨款后，業主支付的工程款富余金額，甲方在七天內按時劃入乙方指定的賬戶內，不得以任何理由拖欠。如在7天內甲方沒有按時劃入乙方指定的賬戶內，按工程款富余金額1/1000利率每日賠償。

二、相關收費：

1.項目樣品費：甲方提供乙方投標樣品一套（燈桿50cm，30w燈頭，120ah膠體蓄電池，100w電池板，控制器）。甲方提供的投標樣品若中標后，安裝樣品必須與投標樣品一致，若樣品不一致，發生的一切經濟損失由甲方承擔。中標后，甲方將投標樣品中50cm燈桿更換成一根完整燈桿，收費金額按安裝樣品一套單價收取。若未中標，50cm燈桿不更換，收費金額為20xx元。樣品金額在投標前收取。

2.根據標書的制作收取制作費用2500元。凡乙方需以公司名義投標項目，投標文件統一由甲方管理中心安排制作(投標文件統一由甲方管理中心安排制作：投標文件的制作必須滿足招標文件規定的`所有要求，投標文件若因甲方投標標書的原因廢標，標書制作費用由甲方負責)。經公司許可，乙方可自行進行投標文件制作，交甲方管理中心審核合格后方可蓋章封標，乙方自行制作標書時，甲方不再收取該費用。

3.稅金繳納：

1)乙方貨款到達公司賬戶中（投標后的項目總價），甲方扣除8%的稅金，將剩余款項支付給乙方。

4.其他費用：

1)如果乙方要求甲方派駐項目管理人員或派送資質文件。甲方派駐項目管理人員工資按200元/天（從出發當日計算），派送資質文件工資按150元/天（從出發當日計算），往返路費、餐費、住宿等差旅費用由乙方負責，以上費用由乙方直接劃至甲方指定賬戶。

2)如需繳納投標保證金，乙方提前轉帳給甲方，甲方應按招標時間要求提前匯入招標人指定帳戶，等投標結束后，投標保證金回到甲方賬戶后，甲方應將投標保證金在七個工作日內如數退還給乙方。

3)若相關項目工程涉及糾紛由乙方負責協調解決并承擔相應費用，如涉及訴訟案件，相應的訴訟費、鑒定費、律師服務費、差旅費等費用及調解、判決結果均由乙方承擔，甲方有權從乙方應領取的工程款項中扣除。

三、項目管理：

1.甲方中標簽合同后，該項目后續相關工作由乙方自行負責。

2.甲方向乙方提供投標所需的全部資料，如需要甲方提供資質原件驗證，甲方將派人員送到項目目的地，所需的差旅費用由乙方負責。

3.乙方完整地執行工程的全部細節直至工程竣工驗收，并將中標通知書、合同、竣工驗收資料等與工程有關的所有資料交壹份原件給予甲方存檔。

4.甲方對建設方簽訂的合同規定，同時對乙方具有同等的法律效力。乙方必須嚴格按照同建設方簽訂的合同執行，如果乙方未能按照合同執行，則由此產生的一切后果，均由乙方自行承擔，甲方有權采取一切措施對乙方進行懲罰。

5.該協議執行過程中，所產生安全責任事故，全部由乙方承擔責任并處理完善。乙方發生的債權債務由乙方清理，如因債務不清發生的各種糾紛和法律處罰，概由乙方負責。

四、經濟責任：

1.乙方聯系承接工程業務過程中所發生的一切費用包括招標費用均由乙方承擔。

2.乙方在聯系承接工程業務過程中，未經甲方授權，行為人自己的行為所導致的經濟及法律責任由行為人自負，甲方不承擔任何連帶責任。（提倡守法經營、廉潔自律，不得搞不正之風，如出現行賄的行為，責任自負）。

3.乙方聯系工程投標（包括中標后），甲方有責任予以配合并保證乙方工作的順利進行，但乙方應承擔甲方為此工作所發生的一切費用。

4.乙方應當按與業主簽訂的工程項目合同中的有關條款嚴格執行，并以此承擔合同規定的所有責任與義務。

5.在施工過程中，甲方對乙方施工質量進行檢查、貫標過程以及工程申報獲獎驗收所發生的費用均由乙方承擔。

六、安全責任：

1.該項目中標后，乙方使用甲方名義簽訂合同，項目安裝等由乙方自行負責，相關的安全問題由乙方自行負責。

七、其它事項：

1.未經甲方同意，乙方不得以甲方及所屬項目的名義擅自私刻任何印章。確有需要刻制的，應向甲方提出書面申請，經甲方書面批準后統一刻制，并在甲方備案。印章的管理遵照甲方印章管理制度執行。對擅自私刻章、擅自開設銀行賬戶或擅自擔保借款的，甲方將嚴肅查處并予以處罰，處罰金額為20萬元。同時乙方應承擔一切責任，造成甲方損失的由乙方負責賠償，同時甲方保留進一步追究乙方法律責任的權利。

2.在本工程合同簽訂以前，甲方為本工程承擔的一切費用均由乙方全部承擔。

3.協議爭議的解決：本協議履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決。如協商不成，應向甲方所在地法院提起訴訟。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字生效，項目完全結束后協議自行失效。

九、公司收款賬戶信息：

開戶行：__________銀行

戶名：__________

卡號：_______________

開戶行名稱：

甲方_____開發有限公司乙方：_____工程有限公司

代表：__________代表：__________

電話：__________電話：__________

傳真：__________傳真：__________

簽訂日期：__________簽訂日期：__________

工程合作意向書篇六

乙方：____________

為促進________經濟發展，經甲乙雙方協商，就乙方在________投資建設項目，初步達成如下意向：

一、項目總投資____萬元，占地____畝，初步選址在________________。

二、甲方負責為乙方提供建設用地，乙方取得的土地只能用于________項目建設，不得挪作他用。

三、甲方為乙方項目建設創造良好的外部環境，保證乙方享受____市有關投資優惠政策。

四、乙方確定投資后，甲方負責協助乙方辦理項目建設立項及開工前所需的各項審批手續。

五、乙方負責提供項目建設方案。

六、所建設項目必須符合國家產業政策，并遵守國家有關法律、法規，守法經營，依法納稅。

七、本意向書簽訂后，甲乙雙方按各自的義務抓緊時間運作，待條件成熟后簽訂正式協議。

八、本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式協議為準。

九、本意向一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：________乙方：____________

代表人：________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日

工程合作意向書篇七

乙方：_________________

雙方就_______項目的合作事宜，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、同意就_______項目開展合作研究開發。

該項目的基本情況是：

甲乙雙方針對甲方開發_______項目，開展銷售代理合作。甲方信任乙方在市場營銷方面的專業能力，聘請乙方代理銷售產品。乙方憑借營銷代理方面的專業能力，把項目操作好。

二、前期工作由甲乙雙方各自負責。

甲方應做好以下工作：

1.按計劃開展項目營銷進度，貨源到位、產品知識以及安裝技術的培訓支持;2.建立順暢的.合作溝通管道、合理的溝通機制。

乙方應做好以下工作：

1.安排相關人員到位，積極參加產品、安裝技術的的培訓學習;

2.銷售方案的確定;

3.資金到位。

三、在甲乙雙方完成前期工作基礎上，雙方商定______年______月______日簽訂正式合同。

四、本意向書是雙方合作的基礎。甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式合同為準。

甲方：_________________乙方：_________________

______年______月______日

工程合作意向書篇八

甲方（單位名稱）：________________________（以下簡稱甲方）

合同條例》及

其他

第一條、經甲方對乙方審核，甲方擬委托乙方就甲方_____________工程進行承包。

第二條、乙方必須保證所提供的承包工程要求的相關資質證明材料真實、合法、有效。

第三條：技術服務

乙方必須指派技術負責人和配齊技術人員，嚴格按照甲方提供的

設計圖紙和作業規程進行施工。乙方一切施工活動，必須編制

安全

學習

第四條：安全管理

1、乙方必須服從甲方的安全管理與協調，執行各種安全指令。

依據安全生產法律法規、礦安全管理制度、規程進行施工。

2、乙方必須指派專職安全生產管理人員或安全監督人員，必須

按時參加甲方組織的各種安全檢查和會議。

1

規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與考試

成績

第五條：現場管理

乙方必須配齊現場管理（包括跟班管理人員），跟班管理人員必須持有有關部門核發的合格有效的安全資格證書，服從甲方的安全管理和參加甲方組織的安全培訓。乙方必須保證現場正常跟班，跟班管理人員不得無故更換，確需更換時，必須經甲方同意。

第六條：特殊工種

乙方必須配齊特種作業人員，特種作業人員必須持有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。特殊工種必須接受甲方的統一管理和參加甲方組織的安全培訓。

第七條：職工素質

乙方必須派駐有從事煤礦掘進三年以上工作經驗的施工工人，嚴格按照《煤礦安全規程》、《安全操作規程》進行施工，工人必須嚴格遵守甲方的規章制度，發現“三違”，甲方有權進行處罰。

第八條: 入駐規定

招標程序完畢后，甲乙雙方于2日內簽定工程承包合同，合同簽定3日內，乙方必須派人入駐施工現場進行施工。

第九條： 甲乙雙方聯系方式及響應時間：甲乙雙方應以調度會議、安全辦公會議等有關會議統一協調安排工作，并將內部聯系單、傳真、等以書面形式送達對方。

第十條、承包方式：除建設方提供的設備及材料外，乙方包工包料。 第十一條、結算方式：

2

以集團公司財務結算規定執行。

第十二條、材料采購與供應

1、乙方根據協議約定，甲乙雙方共同按照設計規范的要求，采購工程所需要的材料設備，并提供產品合格證明，在到貨24小時內通知甲方驗收，對不合格的產品，由乙方按甲方要求的時間運出施工現場，主要建設材料須經甲乙雙方認可。如因材料質量造成的工期延誤，合同工期不予延期。

2、根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

第十三條、甲方職責與權力：

1、甲方搞好“三通一平”工作，辦理好屬于甲方應該辦理的一切手續。

2、甲方應在開工前向乙方進行現場交底，做好各項進場必備條件，說明注意事項。

3、負責及時按進度撥付工程款給乙方，委派好技術管理人員，協助乙方工作，并協調乙方及時解決施工中發生的技術難題。

4、負責協調與當地政府和周邊地區的關系，較好的處理好乙方提出的合理化意見和建議，并督促控制乙方在施工過程中的質量、安全與進度。

第十四條、乙方職責與權利：

1、參加甲方組織的施工設計方案現場交底。

2、乙方在施工期間全面承擔乙方工程的管理和施工職責，對工程質量、安全、進度負責，保證所供材料質量。

3、在施工期間，乙方應精心組織和編制施工組織設計，負責按照施工組織設計施工。

《工程承包合作意向書》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。