隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

玩具購買合同草稿篇一

買方(以下簡稱乙方)：

特此同意以下商品的銷售：

第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。

第四條：約定每次購買應(yīng)支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。

第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。

賣方(甲方)：

______年月日

買方(乙方)：

______年月日

玩具購買合同草稿篇二

合同編號：（

）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區(qū)甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應(yīng)商）： 法定代表人： 住所地：丙x（承租人）： 法定代表人： 住所地：甲方根據(jù)與丙x簽訂的編號為租賃（

）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，并根據(jù)丙x自行指定的供應(yīng)商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。

一、合同標的物

1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：幣種：人民幣 單位：元

2、丙x在此確認：

（1）本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應(yīng)商及租賃標的物，系丙x自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。

（2）供應(yīng)商和指定的標的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。

（3）標的物詳細配置以乙方和丙x的約定為準。

二、標的物的交付

1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 天內(nèi)將本合同所列標的物在

直接向丙x交付，乙方在向丙x交付標的物時須同時提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。

2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票，并及時交付給甲方。

3、乙方將標的物交付丙x之時，標的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

三、價款支付方式

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內(nèi)，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:

（1）（乙方和）丙x依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費等款項；

（2）甲方收到乙方和丙x共同出具的付款通知；

（3）甲方收到丙x出具的租賃物品驗收證明。

2、乙方賬戶信息

戶名： 賬號： 開戶銀行：

3、在本合同簽訂后，當相關(guān)法律、市場行情等發(fā)生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本合同項下購買價格等其他條款不變。

四、驗收方法及標準

1、標的物交接時，丙x應(yīng)當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應(yīng)當場向乙方提出；對其他質(zhì)量問題有異議的，應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。

2、標的物的驗收標準為：

（1）乙方向甲方出售的標的物，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標準。

（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。

五、甲方保證和索賠權(quán)

1、標的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的保修手冊的規(guī)定。在上述保修期內(nèi)，標的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)依約對標的物進行修理和保養(yǎng)。

2、本合同訂立后，國家若出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定，按國家規(guī)定執(zhí)行。

3、與標的物有關(guān)的瑕疵擔保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù)，乙方應(yīng)向丙x直接承擔責任。

4、當標的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因?qū)е聵说奈镞t延交付或者無法交付給丙x時，甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙x，由丙x直接向乙方索賠。無論丙x向乙方索賠進程及結(jié)果如何，均不得影響丙x按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。

六、違約責任

1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應(yīng)支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。

2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標的物，則每延遲____日，乙方應(yīng)向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。

3、乙方未能保證丙x在合同規(guī)定的時間內(nèi)將標的物投入正常營運，向甲方及丙x賠償由于延期營運而造成的損失。

4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙x特別約定的質(zhì)量條款，甲方應(yīng)承擔無償修復(fù)、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。

七、侵權(quán)

1、當標的物侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)時，乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔費用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙x造成的損失。

2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，標的物確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔賠償責任。

八、本合同的解除從標的物訂貨到交付，因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時，或者融資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項。

九、標的物滅失和毀損風險本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經(jīng)丙x驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付并驗收合格之后由丙x承擔。

十、不可抗力由于地震、臺風、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當事方應(yīng)立即將事故情況及時通知對方，并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi)，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協(xié)商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責任，或延期履行合同。十

一、特別約定根據(jù)融資租賃合同的約定，丙x應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金元，手續(xù)費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙x收取，以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十

四、爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。十

五、合同的生效本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。十

六、其它

1、本合同所稱的標的物即為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。

2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務(wù)。

3、本合同所列標的物在技術(shù)上有需要補充的事宜，由乙方與丙x另行協(xié)商。

4、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。

（以下無正文）（本頁為簽署頁，無正文）甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：乙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：丙x（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：

玩具購買合同草稿篇三

出賣人：__(以下簡稱甲方)

買受人：__(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責。

出賣人(甲方)：_______

買受人(乙方)：_______

日期：________年__________月____日

玩具購買合同草稿篇四

供方(甲方)： 需方(乙方)：

通信地址： 通信地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

一、質(zhì)量標準：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。

二、交貨時間、地點：甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的`送貨地。

三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

四、付款時間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責任。

六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

甲方(代表)： 乙方(代表)：

年 月 日 年 月 日

玩具購買合同草稿篇五

供貨方)：購貨方(以下簡稱乙方)：

一：水泥管模具(平口)

二：懸輥機

三：門式行車一臺：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元;四;滾焊機φ300-φ1500一臺，單價65000元;五;立式攪拌機一臺，直徑1800，單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叁萬貳仟元整;

六：交(提)貨地點____市____區(qū)古城營高速出口處東

七：交貨日期：06

八：運輸費用----由 乙 方承擔;

九：合理損耗及計算方法------現(xiàn)場交接，經(jīng)鑒定屬甲方產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方無條件更換。(以產(chǎn)品的完整性和無損壞為標準);

十：結(jié)算方式及期限------預(yù)付總貨款的30%為預(yù)付款。提貨一次結(jié)清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十

一：違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同，出現(xiàn)不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進行協(xié)商處理。若甲乙雙方協(xié)商無法達成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產(chǎn)生的費用均由敗訴方承擔;十

二：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預(yù)付款起生效，合同中任何文字修改需蓋公章確認。甲方：乙方：________年____月____日：買賣合同 篇10甲 方：乙 方： 上海xx公司 簽訂地點：上海

一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量注：以上數(shù)量為暫定數(shù)量，結(jié)算以實際面積結(jié)算，單價如上。

二、質(zhì)量要求技術(shù)標準、乙方對質(zhì)量負責的條件和期限：

1、 本合同產(chǎn)品乙方均按國家標準進行生產(chǎn)，甲方要求的產(chǎn)品等級見上表中產(chǎn)品等級，乙方所有產(chǎn)品的質(zhì)量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、 因乙方所提供的產(chǎn)品不符合約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)負責及時調(diào)換符合需方質(zhì)量要求的產(chǎn)品并承擔由此而發(fā)生的相關(guān)費用。

3、本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為________年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方對乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量承擔保修責任。

4、如甲方超出合同數(shù)量，超出部分應(yīng)提前20天通知乙方。

三、交（提）貨地點、方式：____市____區(qū)華____鎮(zhèn)新府中路

四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。

五、合理損耗及計算方法：本合同產(chǎn)品在交貨前的一切損耗及發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方負責。

六、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收：本合同產(chǎn)品在交貨之前或之時均應(yīng)有與之質(zhì)量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產(chǎn)品而發(fā)生的相關(guān)費用已包括在本合同價款中。

七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產(chǎn)品的驗收標準以本合同

第二款

第一條約定的內(nèi)容為準，驗收方法以實現(xiàn)合同目的所采用的通常方法為準。

八、隨即備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法： 無

九、結(jié)算方式及期限：

1、 本合同

第一款中約定的工程數(shù)量均為暫估工程數(shù)量，結(jié)算時以甲方的實際采購數(shù)量乘以本合同與之相對應(yīng)的產(chǎn)品單價結(jié)算。

2、 本合同

第一款中約定的暫估工程數(shù)量如少于工程實際使用數(shù)量時，乙方應(yīng)負責補足實際用量。

3、 付款方式：

（1） 每月____日提交當月形象進度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。

（2） 在符合預(yù)期質(zhì)量工期目標及竣工資料正確移交后，根據(jù)審價報告，累計付至最終結(jié)算總金額的95%。預(yù)留5%保修金，（預(yù)留保修金不計利息）。

4、 本工程的質(zhì)量保修期為________年。

5、本工程提供： 工程款 發(fā)票。

十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無十

一、違約責任：按 合 同 法 辦 理十

二、解決合同糾紛的方式： 雙方協(xié)商，協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協(xié)商并已將本合同及對應(yīng)的主合同相關(guān)條款逐條向乙方作了解釋， 現(xiàn)甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權(quán)利和義務(wù)，對簽署該合同所產(chǎn)生的責任和法律后果也有了充分認識。依據(jù)甲方與業(yè)主（或總承包商）簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同)，甲方將主合同內(nèi)部分勞務(wù)工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同共同信守，并確認本合同為解決爭議時的依據(jù)。十三﹑工程工期

1. 乙方應(yīng)于合同簽訂后開始進行準備

2. 進場時間發(fā)生延緩時乙方應(yīng)不定期主動與甲方現(xiàn)場代表聯(lián)絡(luò)，了解進場時間做好進場施工準備，并應(yīng)于甲方通知開始24小時內(nèi)組織施工人員及機具設(shè)備、設(shè)施進場施工。

3. 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的整體工程工期總控計劃及現(xiàn)場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。

4. 因考慮項目的規(guī)模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據(jù)不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應(yīng)在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定

1.甲方按業(yè)主（或總承包商）及相關(guān)部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內(nèi)容、施工場地的檢查。

2.甲方按業(yè)主（或總承包商）及相關(guān)部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全

1. 由于乙方違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，或安全措施不力,在接到甲方發(fā)出的通知及警告后,乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發(fā)生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。

2. 乙方在施工中發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方及相關(guān)部門，并按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。

3. 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的一切費用， 均由乙方承擔。

4. 甲方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩?甲方承擔相應(yīng)責任及發(fā)生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經(jīng)甲方批準后，由甲方負責供應(yīng)。十八﹑工地保險

1.乙方應(yīng)為自身施工現(xiàn)場作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定辦理意外傷害保險，并支付保險費用。

2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應(yīng)付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清并根據(jù)甲方規(guī)定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業(yè)主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規(guī)定時間內(nèi)后仍未采取有效措施時，甲方有權(quán)委托

第三方重 新完成，由此產(chǎn)生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護

1. 乙方有義務(wù)和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務(wù)和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業(yè)主（或總承包商）接收為止。

2. 所有施工必須遵守工程施工規(guī)范，且必須被甲方、業(yè)主（或總承包商）及有關(guān)政府部門或機構(gòu)認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴

1.乙方因保留相應(yīng)資料，在甲方根據(jù)主合同向業(yè)主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應(yīng)予以積極配合，并出示相應(yīng)資料。

2.在勞務(wù)作業(yè)實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據(jù)主合同可以索賠的情形時，甲方應(yīng)該采取一切合理步驟，向業(yè)主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當索賠成功后，甲方應(yīng)該將索賠所得的相應(yīng)部分轉(zhuǎn)交給乙方。

3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應(yīng)有正當?shù)乃髻r理由，并有索賠事件發(fā)生時有效的相應(yīng)證據(jù)。

4.甲方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，以及應(yīng)由甲方承擔責任的其他情況出現(xiàn)時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經(jīng)濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：

1)索賠事件發(fā)生后 天內(nèi)，向甲方發(fā)出索賠意向通知；

2)發(fā)出索賠意向通知后 報告及有關(guān)資料；

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于天內(nèi)給予答復(fù)，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)；

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后 要求，視為該項索賠已經(jīng)認可；

5)當該項索賠事件持續(xù)進行時，乙方應(yīng)當階段性地向甲方發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后 21 天內(nèi)，向甲方送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與

（3）、

（4）規(guī)定相同。

5.乙方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決

1.乙方對本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責，組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作；未經(jīng)甲方授權(quán)或允許，不得擅自與業(yè)主（或總承包商）及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系；自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查；接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質(zhì)量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發(fā)生。

3.乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設(shè)置標牌, 搞好生活區(qū)的管理，做好自身責____區(qū)的治安保衛(wèi)工作。

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術(shù)經(jīng)濟資料，配合甲方辦理交工驗收。

5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發(fā)生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及罰款。

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其它設(shè)施。

7. 乙方須服從甲方轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應(yīng)對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負責，乙方應(yīng)承擔并履行總(分)包合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有義務(wù)及工作程序。

8. 在簽定完合同后____日內(nèi)，乙方必須提供現(xiàn)場所有施工人員信息，乙方所現(xiàn)場人員身份證復(fù)印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質(zhì)量要求

1. 工程質(zhì)量要求按照設(shè)計施工圖紙及說明、甲方質(zhì)量管理規(guī)范及國家現(xiàn)行的相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準，和主合同有關(guān)質(zhì)量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：

1、 本合同產(chǎn)品采用分批供應(yīng)，每批產(chǎn)品的供貨日期、數(shù)量及品種以甲方通知為準，但應(yīng)給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

2、 在保修期內(nèi)，屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)在接到修理通知后3天內(nèi)派人完成修理，乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人員修理，保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節(jié)點內(nèi)供貨和施工時，甲方有權(quán)終止本合同并有追索乙方賠償?shù)臋?quán)利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監(jiān)管。5﹑乙方供貨到交貨地點時，應(yīng)及時通知甲方對該產(chǎn)品進行驗收，只有經(jīng)甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產(chǎn)品的結(jié)算依據(jù)。6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。合同簽訂日期：年____月日

玩具購買合同草稿篇六

一方(以下簡稱賣方)________

另一方(以下簡稱買方)雙方授權(quán)代表友好協(xié)商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：

1.根據(jù)買方要求，賣方同意提供關(guān)于23762型251號零備件，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為________u.s.d.(大寫：____美元)為f.o.b.價，即包括下列各項費用：

(1)_________________價格;

(2)貨物從生產(chǎn)廠到達__________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續(xù)費等一切費用均由買方支付。

x公司于付款日期向_________銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據(jù)：

(1)空運提單;

(2)商業(yè)發(fā)貨票(運費、保險費及手續(xù)費等收據(jù));

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側(cè)均用英文刷寫下列標記：

__________公司凈重(公斤)____________

標記：___________________________

長×寬×高：______毫米×_____毫米×______毫米

卸貨港：__________________________

收貨人：__________________________

發(fā)貨人：__________________________

銷售確認書號：_______________________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效。

買方：___________簽字：_________

賣方：___________簽字：_________

玩具購買合同草稿篇七

出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

買賣合同中應(yīng)根據(jù)標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。

數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

第一條乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。

第二條質(zhì)量標準乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。

第三條交貨時間、地點風險提示： 交貨地點

對于交貨地點應(yīng)當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風險承擔隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。

第四條收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

第五條付款時間、方式風險提示：價款支付

在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。

第六條違約責任與合同解除風險提示： 違約責任

違約責任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。

具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔何種違約責任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。

1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期____日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責任。

2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責任。

第七條爭議解決風險提示：爭議解決方式

合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償之責。

第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

第十一條合同生效風險提示：證據(jù)保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日

玩具購買合同草稿篇八

合同編號：（

）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區(qū)甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應(yīng)商）： 法定代表人： 住所地：丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地：甲方根據(jù)與丙方簽訂的編號為租賃（

）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，并根據(jù)丙方自行指定的供應(yīng)商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。

一、合同標的物

1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：幣種：人民幣 單位：元

2、丙方在此確認：

（1）本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應(yīng)商及租賃標的物，系丙方自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。

（2）供應(yīng)商和指定的標的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。

（3）標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。

二、標的物的交付

1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 天內(nèi)將本合同所列標的物在

直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。

2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票，并及時交付給甲方。

3、乙方將標的物交付丙方之時，標的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

三、價款支付方式

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內(nèi)，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:

（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費等款項；

（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；

（3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。

2、乙方賬戶信息

戶名： 賬號： 開戶銀行：

3、在本合同簽訂后，當相關(guān)法律、市場行情等發(fā)生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本合同項下購買價格等其他條款不變。

四、驗收方法及標準

1、標的物交接時，丙方應(yīng)當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應(yīng)當場向乙方提出；對其他質(zhì)量問題有異議的，應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。

2、標的物的驗收標準為：

（1）乙方向甲方出售的標的物，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標準。

（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。

五、甲方保證和索賠權(quán)

1、標的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的`保修手冊的規(guī)定。在上述保修期內(nèi)，標的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)依約對標的物進行修理和保養(yǎng)。

2、本合同訂立后，國家若出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定，按國家規(guī)定執(zhí)行。

3、與標的物有關(guān)的瑕疵擔保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù)，乙方應(yīng)向丙方直接承擔責任。

4、當標的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因?qū)е聵说奈镞t延交付或者無法交付給丙方時，甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結(jié)果如何，均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。

六、違約責任

1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應(yīng)支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。

2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標的物，則每延遲____日，乙方應(yīng)向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。

3、乙方未能保證丙方在合同規(guī)定的時間內(nèi)將標的物投入正常營運，向甲方及丙方賠償由于延期營運而造成的損失。

4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質(zhì)量條款，甲方應(yīng)承擔無償修復(fù)、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。

七、侵權(quán)

1、當標的物侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)時，乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔費用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙方造成的損失。

2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，標的物確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔賠償責任。

八、本合同的解除從標的物訂貨到交付，因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時，或者融資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項。

九、標的物滅失和毀損風險本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經(jīng)丙方驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付并驗收合格之后由丙方承擔。

十、不可抗力由于地震、臺風、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當事方應(yīng)立即將事故情況及時通知對方，并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi)，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協(xié)商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責任，或延期履行合同。十

一、特別約定根據(jù)融資租賃合同的約定，丙方應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金元，手續(xù)費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十

四、爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。十

五、合同的生效本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。十

六、其它

1、本合同所稱的標的物即為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。

2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務(wù)。

3、本合同所列標的物在技術(shù)上有需要補充的事宜，由乙方與丙方另行協(xié)商。

4、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。

（以下無正文）（本頁為簽署頁，無正文）甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：乙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：丙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表

玩具購買合同草稿篇九

合同編號___________________(版)賣 方(甲方)_______________________買 方(乙方)_______________________依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 標的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證編號：__________________，種禽名稱：________，品種：________，養(yǎng)殖地：_______，日齡：________ 。

第二條 數(shù)量、計量單位數(shù)量：____________ ，計量單位：_____________ 。

第三條 質(zhì)量標準

1.種用標準：___________________________________。

2.甲方應(yīng)提供引種證明和由縣級以上動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證。

。

第四條 對疫病的控制要求

1.已在____日齡注射______________________疫苗。已在____日齡注射______________________疫苗。 。

第五條 價款(人民幣，下同)單價：_________ ，總金額(大寫)：___________(小寫：___________)。

第六條 價款支付按下列第__________項支付價款。

1.即時結(jié)清。

2.乙方應(yīng)于種禽交付之日起____日內(nèi)付清。

3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金_________元;種禽交付后____日內(nèi)付清價款，定金抵作價款或返還。

。

第七條 交貨時間、地點、方式

1.交貨時間：________年____月____日。

2.交貨地點：_______________________________ 。

3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。

(1)由甲方送貨到___________________________________ 。

(2)由乙方自行到________________________________提貨。

(3)其他：_______________________________________ 。

4.運費承擔：____________________________________ 。

第八條 驗收

1.以下列第________項方式驗收。

(1)交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢________%種禽，并開具驗收單據(jù)。

(2)_________________________________________ 。

2.途損約定：________________________________ 。 。

第九條 提出異議的時間和方式

1.乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)種禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的，應(yīng)在________天內(nèi)向甲方提出異議。

2.甲方在接到乙方異議后，應(yīng)在_______天內(nèi)負責處理。__ 。

第十條 違約責任

1.甲方交付的種禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行，并承擔因此造成的損失。

2.甲方逾期交貨，按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天，致使乙方不能實現(xiàn)合同目的的，乙方可解除合同。

3.乙方未按合同約定期限支付價款的， 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。

4.其他違約責任：_________________________________ 。

第十一條 其他約定事項 。

第十二條 合同爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，或按下列第________種方式解決。

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十三條 本合同正本一式_______份，雙方各執(zhí)______份。甲 方________________________ 乙 方_________________________住 所________________________ 住 所_________________________法定代表人(負責人)______________ 法定代表人(負責人)_______________委托代理人________________________ 委托代理人_________________________銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________聯(lián)系方式__________________________ 聯(lián)系方式___________________________簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________簽約時間__________________________ 簽約時間___________________________買賣合同 篇10賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：__________________買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人 民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同主體

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。

第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。

第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日

玩具購買合同草稿篇十

出賣人（以下簡稱甲方）：

買受人（以下簡稱乙方）：

茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。

出賣人（甲方）：

______年_____月____日

買受人（乙方）：

______年_____月____日

玩具購買合同草稿篇十一

上訴人(原審原告)______,住所地：______

法定代表人：______，董事長兼總經(jīng)理。

委托代理人：______，

被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

法定代表人：______董事長。

委托代理人:______，

上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設(shè)的位于____________。____________公司預(yù)付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務(wù)利息__________________元，并承擔訴訟費。

____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發(fā)票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現(xiàn)在起訴要求xx公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：

第八條設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。

第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：

一、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理。

二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規(guī)定。

三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實，有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為，____________公司與xx公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應(yīng)在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。____________公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。

二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

玩具購買合同草稿篇十二

供方(甲方)：_____

通信地址：_____?電話：_____?傳真：_____

需方(乙方)：_____

通信地址：_____電話傳真：_____

甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方?產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

一、質(zhì)量標準：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。

二、交貨時間、地點：_____甲方應(yīng)在?______年?______月_____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地?。

三、收貨與驗貨：乙方指定收貨人

收貨人1姓名:_____;身份證號?:_____;聯(lián)系電話?:_____

收貨人2姓名:_____身份證號：_____；聯(lián)系電話?：_____

乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后______日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

四、付款時間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過?天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過?天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責任。

六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

甲?方：_____(公章)?乙?方：_____(公章)

甲方(代表)：_____?乙方(代表)：_____

日期：______年______月_____日