每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

防水工程質量保修協議篇一

甲方：_______（公章）乙方：_______（公章）

地址：_______地址：_______

法定代表人：_______（簽字）法定代表人：_______（簽字）

委托代表人_______：委托代表人：_______

電話：_______電話：_______

傳真：_______傳真：_______

開戶銀行：_______開戶銀行：_______

賬號：_______賬號_______

郵政編碼：_______郵政編碼：_______

發包人（甲方）：_______

承包人（乙方）：_______

甲乙雙方于_______年_______月_______日簽署了“江南映像”地下室防水工程建造合同，為保證該合同范圍內乙方承建的工程在一定使用期限內正常使用，維護建筑工程所有者、使用者的合法權益，明確雙方權利與義務，甲乙雙方經協商簽定本協議。乙方在質量保修期內按照《建設工程質量管理條例》、《山東省建設工程質量管理條例》及本保修協議承擔工程質量保修責任。

一、質量保修范圍和內容

工程質量保修范圍包括：“江南映像”小區所有單體地下室防水工程。

二、質量保修期限

三、質量保修責任

1、竣工驗收后移交前由于乙方保護不善造成防水卷材損壞及脫落等，均由乙方承擔賠償和修復責任。

2、在質量保修期內由于乙方工程質量原因給甲方造成的直接和連帶損失，由乙方承擔賠償和保修責任，所需費用從工程質量保修金中扣除。

3、屬于保修范圍內的項目，乙方同意接到甲方或業主通知后派人及時趕到現場進行修理，并保證保修質量，否則甲方有權委托他人修理，所需費用從工程質量保修金中扣除。

4、乙方需指定專人在現場負責維修工作。在乙方人員到達之前，甲方可采取適當的應急措施，費用由乙方承擔。具體時間如下：

（1）滲水、漏水出現故障等，乙方承諾在甲方通知后4小時內趕到現場并于6小時內完成維修。

（2）發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

（3）其他情況下，乙方須在甲方通知后24小時內趕到現場，并于趕到現場之日起二日內完成通知所涉及之保修，維修項目。

（4）每個維修項目完成后，經業主和甲方驗收并簽字后，方為該維修項目本次維修完畢。所維修項目應保證在六個月內不再出現類似問題。

（5）違反以上規定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結果由業主和甲方簽字認可后即生效，不再經由乙方確認（乙方將處理情況通知乙方），因此所發生的一切費用從乙方保修款中扣除。

（6）乙方承諾，無論以上質量缺陷屬乙方、甲方或業主責任，在接到通知后，均遵守上述時間性要求不問理由地進行維修，并在維修過程中與甲方及業主共同取證，以判斷責任原因，不屬乙方責任的，由責任方向乙方支付材料及人工費用。

（7）維修過程中，甲方將給予乙方必要的協助。

四、保修質量

1、每個維修項目完成后要經業主和甲方驗收簽字方可，所維修項目的保修期限由維修合格之日起重新計算。

2、維修工作完成后，乙方負責將施工現場清理干凈。

3、如有下列情況之一發生，甲方有權另行聘請施工單位進行維修，由此引起的一切費用和責任由乙方承擔。

a：接到甲方返修通知（口頭或書面）后拒不到現場處理問題；

b：超過規定的到場時間后4小時仍未趕到現場；

c：超過規定的時間仍未完成有關工程返修任務，且不主動向甲方報告；

d：對同一位置經過一次返修仍未徹底解決問題；

4、因乙方責任造成返修、賠償的，乙方應按照以下標準賠償甲方直接和間接損失：直接返修加直接賠償的'費用在20__元以下的，按照3倍計算；直接返修加直接賠償的費用在20__元以上的，按照2倍計算。

5、按上述辦法計算出的費用總額由甲方書面通知乙方，無需征得乙方書面簽收意見即可直接從乙方保修款中扣除。

五、乙方維修安排

1、在工程保修期內，乙方必須委派一名全權代表在現場辦公，專職處理本工程的維修工作；如甲方認為該代表不能勝任工作，乙方在接通知后2日內予以更換。

2、乙方保修負責人（默認人為項目經理）：

通訊地址：_______

電話/手機：_______

傳真：_______

3、以上內容若有變動需及時書面通知甲方，否則無法聯系時，視為乙方已收到甲方傳達之信息。

4、無論維修項目多少，維修人員均應一次到位。

六、質量保修金支付及返還

1、余下的5%工程款作為質保金，保修期滿后一個月內無息返還（若有維修，需扣除維修款）。

2、若甲方墊付維修費用超出保修款總額，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在結算時均不計利息。乙方不愿支付超額部分的，甲方有權由應支付乙方的其他任何費用中扣除，仍不夠的，以法律手段追回。

七、其他

乙方同意在免費保修期滿后至工程有效壽命年限內，繼續提供適當維修服務，并按最優惠價收取費用。本保修書：作為施工合同附件，同施工合同雙方共同簽署，在工程有效壽命內一直生效。

甲方（簽章）：_______乙方（簽章）：_______

委托代表人：_______委托代表人：_______

電話：_______電話：_______

防水工程質量保修協議篇二

工發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

發包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》，經協商一致就(工程全稱)簽訂工程質量保修書。

一、工程質量保修范圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律規定和合同約定，承擔工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

二、質量保修期

根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，工程的質量保修期如下：

1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲為 年;

3.裝修工程為 年;

4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 年;

5.供熱與供冷系統為 個采暖期、供冷期;

6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為 年;

7.其他項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、缺陷責任期

工程缺陷責任期為 個月(最長不超過24個月)，缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日起計算。單位工程先于全部工程進行驗收，單位工程缺陷責任期自單位工程驗收合格之日起算。

缺陷責任期終止后，發包人應退還剩余的質量保證金。

四、質量保修責任

1.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理，修理費用從質量保修金內扣除。

2.發生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《建設工程質量管理條例》的規定，立即向當地建設行政主管部門和有關部門報告，采取安全防范措施，并由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案，承包人實施保修。

4.質量保修完成后，由發包人組織驗收。

五、保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

六、雙方約定的其他工程質量保修事項：

工程質量保修書由發包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人(公章)： 承包人(公章)：

地址： 地址：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日 年月日

防水工程質量保修協議篇三

發包人：

承包人：

發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對某某工程簽訂工程質量保修書。

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的事項，雙方約定如下：承包人接到保修通知時必須及時派維修人員到現場進行維修，若不及時派維修人員維修，發包人將委派維修人員進行維修，維修所發生的一切費用從承包人工程款中扣除。各項工程承包人派維修人員到場維修時間：天然氣工程2小時內;采暖工程、電氣工程、給排水工程4小時內;其它工程48小時內。

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

2、外墻面的防滲漏為___5___年;

3、裝修工程為____2_____年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為____2___年;

5、供熱與供冷系統為___2____個采暖期、供冷期;

6、其他項目保修期限約定如下：天然氣工程為__2__年。

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起2天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

2、承包人按照有關法律、法規，保修在發包人承攬的工程項目。承包人必須留有足夠土建、安裝、電氣等施工人員在工地現場待命，及時保修。

3、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

4、對因承包人保修不及時、不到位，給用戶造成精神和財產損失的，引起用戶投訴、索賠和起訴的，一切責任由承包人負責。

5、承包人同意在其保修人員不在現場或住戶家中有緊急處理任務或無能力繼續保修等情況下，由發包人安排保修隊伍維修。

6、如發生其它專業保修隊保修的，保修費用每半年支付專業保修隊伍，從承包人保修金中扣除支付。保修費的計算、核定以有用戶簽字的"保修派工單"為準。

7、承包人不履行保修義務或拖延履行保修義務的，每次事故處罰款20xx年-5000元，在保修費中扣除。

8、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

9、質量保修事項完成后，由發包人、承包人會同物業管理公司、房屋所有人或使用人對工程進行組織驗收。

10、在質量保修期內，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的`人身和財產損失的，承包人在接到發包人通知后，在通知要求的時間，參加與房屋所有人、使用人或第三人的協商賠償事宜，并根據協商結果承擔賠償責任。承包人不參加協商或協商達不成一致意見的，由發包人按照《房屋建筑工程質量保修辦法》向房屋所有人、使用人或第三人承擔維修或賠償責任后，有權在承包人留存的質量保修金中扣除。保修金不足以承擔的，承包人另行對發包人進行賠償。承包人有異議的，有權提出訴訟。

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。質量缺陷責任期的維修費用由承包人承擔。承包人有證據證明質量事故是由于房屋所有人或使用人不當造成的，承包人不承擔責任。

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

1、本協議與《建設工程施工合同》一并簽訂生效。

2、房屋竣工交付使用后，發包人即將本協議書約定的質量保修通知、監督、結算的權利義務委托給所聘用的物業公司執行，承包人表示無異議。

發包人：

承包人：

簽訂日期： 年 月 日

防水工程質量保修協議篇四

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對 簽定工程質量保修書。

1、乙方所完成的工程，在通過有關部門竣工驗收后，在質量保修期內，應主動向甲方或者甲方委托的項目物業管理公司進行工程使用過程回訪，知曉自己所承擔施工的工程存在哪些質量缺陷，便于雙方總結經驗，在以后的工程施工中得以解決提高。

2、回訪時間為質量保修期開始后每月回訪一次，直至質量保修期屆滿。

3、回訪對象為：甲方或者甲方委托的項目物業管理公司。

1、乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。

2、凡屬于乙方原因造成的工程各部位的質量問題或其他缺陷，及由于乙方維修造成業主的相關損失，均屬于乙方保修責任范圍，不屬于甲方責任。

保修期限為 壹 年，實際的保修期從工程實際竣工驗收并交付使用之日起計算。

本工程質量保修金按本工程結算總價的 %計取。

質保期滿 壹 且乙方在質保期內正常履行義務后7個工作日內由甲方無息退還。

1、保修期內凡屬乙方原因出現質量問題，乙方應免費維修、更換；如因甲方使用不當或保養不善引起的故障或設備損壞，乙方負責有償維修（只收取材料費，不收取人工費）。

2、保修期內更換的配件必須是原廠商生產的新配件，換下的配件屬于乙方的財產，更換上去的配件則成為甲方的財產。

3、在保修期內，一般情況下乙方應在接到甲方事故通知后的48小時內派人進行維修，發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

4、發生下列情況時，甲方可委托他人修理，因此產生的一切費用（包括但不限于人工費、材料費、違約賠償金、因此給甲方造成的其他損失）由甲方直接從質量保修金內扣除，不足部分由乙方在5日內補足，并補足原有的質量保修金：

（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限內無法修復；

（2）乙方對同一部位經兩次維修仍未修復的

5、質保期內如出現設備、材料更換情況，則所更換設備、材料的質保期從更換之日起重新計算。

6、在保修期內，由于乙方質量問題引發的任何安全事故問題，責任均由乙方承擔。

7、若因乙方拖延，推諉而導致業主一切損失的，或因此造成甲方（或負責管理該項目的物業管理公司）經濟損失和法律責任時，而相關質保金總額又不足以支付的，甲方（或負責管理該項目的物業管理公司）有權向乙方追索，直至向人民法院提起訴訟。

8、乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈，并取得業主和甲方（或物業公司）的驗收簽字。

9、以上保修期保修回訪記錄，以及乙方是否履行保修責任，最終以業主和甲方（或物業公司）簽字認可為準，若無業主和甲方（或物業公司）簽字，甲方將拒付應付的保修金。

本工程質量保修書作為施工合同附件，與施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期滿。

(本頁無正文）

（甲方）： （乙方）

法定代表人或委托代理人（簽字）： 法定代表人或委托代理人（簽字）：

聯系電話： 聯系電話：

經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

合同簽訂時間： 年 月 日

防水工程質量保修協議篇五

委托方：(以下稱甲方)

受托方：(以下稱乙方)

甲乙雙方就甲方委托乙方建筑工程鑒定事宜,簽訂本合同并共同遵守。

(詳見委托書)

本工程的鑒定費為人民幣：

具體支付方式：

1)簽定本委托書時支付全部費用的50%。

2)領取鑒定書時支付剩余全部費用。

鑒定過程中，如發生必要的技術檢測、圖紙審查等費用，由委托方另行支付。

1、甲方權利義務

(2)負責指派專人協助乙方工作，協調處理有關事項;

(3)按本合同的約定方式及時、足額向乙方支付鑒定費用;

2、乙方權利義務

(1)按約定時間出具鑒定報告，并保證鑒定報告的真實、合法、有效;

(2)負責保管好甲方提交的各種文件、資料，并為甲方保守秘密;

(3)負責鑒定報告的解釋工作;

1、委托事項未完成或本合同未到期甲方單方面要求提前解除合同關系并給乙方造成損失，甲方負損害賠償責任。

2、在委托事項未完成或合同未到期的情況下，乙方單方面要求提前解除協議關系并由此給甲方造成損失的，乙方應負損害賠償責任。

3、乙方違反本合同的約定,未按時提供合格鑒定報告或鑒定報告不符合規范要求等，造成甲方經濟損失的,乙方應給予甲方經濟賠償。

由于本合同有關事宜引起爭議,雙方應首先力求友好協商的方式予以解決。如協商后此爭議仍未解決，任何一方均可向甲方有管轄權的人民法院起訴。

本合同正本一式二份，甲方乙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

防水工程質量保修協議篇六

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對簽定工程質量保修書。

1、乙方所完成的工程，在通過有關部門竣工驗收后，在質量保修期內，應主動向甲方或者甲方委托的項目物業管理公司進行工程使用過程回訪，知曉自己所承擔施工的工程存在哪些質量缺陷，便于雙方總結經驗，在以后的工程施工中得以解決提高。

2、回訪時間為質量保修期開始后每月回訪一次，直至質量保修期屆滿。

3、回訪對象為： 甲方或者甲方委托的項目物業管理公司。

1、乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。

2、凡屬于乙方原因造成的工程各部位的質量問題或其他缺陷，及由于乙方維修造成業主的相關損失，均屬于乙方保修責任范圍，不屬于甲方責任。

保修期限為壹年，實際的保修期從工程實際竣工驗收并交付使用之日起計算。

本工程質量保修金按本工程結算總價的%計取。

質保期滿壹且乙方在質保期內正常履行義務后7個工作日內由甲方無息退還。

1、保修期內凡屬乙方原因出現質量問題，乙方應免費維修、更換；如因甲方使用不當或保養不善引起的故障或設備損壞，乙方負責有償維修（只收取材料費，不收取人工費）。

2、保修期內更換的配件必須是原廠商生產的新配件，換下的配件屬于乙方的財產，更換上去的配件則成為甲方的財產。

3、在保修期內，一般情況下乙方應在接到甲方事故通知后的48小時內派人進行維修，發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

4、發生下列情況時，甲方可委托他人修理，因此產生的一切費用（包括但不限于人工費、材料費、違約賠償金、因此給甲方造成的其他損失）由甲方直接從質量保修金內扣除，不足部分由乙方在5日內補足，并補足原有的質量保修金：

（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限內無法修復；

（2）乙方對同一部位經兩次維修仍未修復的

5、質保期內如出現設備、材料更換情況，則所更換設備、材料的.質保期從更換之日起重新計算。

6、在保修期內，由于乙方質量問題引發的任何安全事故問題，責任均由乙方承擔。

7、若因乙方拖延，推諉而導致業主一切損失的，或因此造成甲方（或負責管理該項目的物業管理公司）經濟損失和法律責任時，而相關質保金總額又不足以支付的，甲方（或負責管理該項目的物業管理公司）有權向乙方追索，直至向人民法院提起訴訟。

8、乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈，并取得業主和甲方（或物業公司）的驗收簽字。

9、以上保修期保修回訪記錄，以及乙方是否履行保修責任，最終以業主和甲方（或物業公司）簽字認可為準，若無業主和甲方（或物業公司）簽字，甲方將拒付應付的保修金。

本工程質量保修書作為施工合同附件，與施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期滿。

（甲方）： （乙方）

法定代表人或委托代理人（簽字）： 法定代表人或委托代理人（簽字）：

聯系電話： 聯系電話：

經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

合同簽訂時間：

年 月 日

防水工程質量保修協議篇七

地址：____________

乙方：____________

地址：____________

按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：

一、工程概況

工程名稱：____________

工程地址：____________

二、合同價款：

金額(大寫)：____________

三、雙方一般權利和義務

甲方責任：

a.負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。

b.做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。

c.甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。

2.乙方責任：

a.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量.

b.做好現場文明施工、安全生產。

c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

d.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。

e.服從甲方統一安排指揮。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。

四、合同工期

本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。

2.如遇以下情況，工期相應順延：

a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;

b.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;

c.甲方原因影響下一道工序施工;

d.未按合同規定支付工程款而影響施工工期;

f.甲方代表同意工期順延的其它情況。

五、工程質量

乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。

2.乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。

六、工程款的支付和結算

本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款;鋼構材料進場付合同款計人民幣：;彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。

七、施工與設計變更

1.經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。

2.甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。

八、糾紛解決辦法

任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。

九、附則

本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

2.合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同，具有與合同同等的約束力。

甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________

負責人(簽字)____________負責人(簽字)____________

傳真：____________傳真：____________

手機：____________手機：____________

日期：____________日期：____________

防水工程質量保修協議篇八

工發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

發包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》，經協商一致就(工程全稱)簽訂工程質量保修書。

一、工程質量保修范圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律規定和合同約定，承擔工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

二、質量保修期

根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，工程的質量保修期如下：

1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲為 年;

3.裝修工程為 年;

4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 年;

5.供熱與供冷系統為 個采暖期、供冷期;

6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為 年;

7.其他項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、缺陷責任期

工程缺陷責任期為 個月(最長不超過24個月)，缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日起計算。單位工程先于全部工程進行驗收，單位工程缺陷責任期自單位工程驗收合格之日起算。

缺陷責任期終止后，發包人應退還剩余的質量保證金。

四、質量保修責任

1.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理，修理費用從質量保修金內扣除。

2.發生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《建設工程質量管理條例》的規定，立即向當地建設行政主管部門和有關部門報告，采取安全防范措施，并由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案，承包人實施保修。

4.質量保修完成后，由發包人組織驗收。

五、保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

六、雙方約定的其他工程質量保修事項：

工程質量保修書由發包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人(公章)： 承包人(公章)：

地址： 地址：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年 月 日 年 月 日