范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

投標保證金承諾書篇一

在20xx年12月20日前向廈門市思明區人民政府繳交20xxp16地塊履約保證金，履約保證金金額為人民幣1億元。

如競得本地塊國有建設用地使用權，我方承諾按切照貴局的要求在20xx年12月20日前按時付清相應金額的履約保證金。一旦違反前述承諾，則我方無條件同意貴局取消我方競得資格，同時不要求返還本地塊剪的競買保證金。

特此承諾。

申請人：（加蓋公章）

（法定代表人（或授權委托代理人）簽名：

申請日期：年月日

投標保證金承諾書篇二

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-154012113001的項目投標并遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標后一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2．如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的`規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱（蓋章）：

投標人授權代表（簽字）

日期： 年 月 日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的一切后果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯系。

注：

1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中，應按投標人須知的規定密封標記并放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其后果由投標人自行承擔。

投標保證金承諾書篇三

致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：

為保護農民工的合法權益，不拖欠農民工工資，本人(法定代表人姓名)以(投標人全稱)法定代表人的資格，鄭重承諾：

本企業如果中標承建xx-xxx-xxx-xx項目xx-xx合同段工程，需要使用農民工時，將保證做到：

1、按照《勞動法》規定雇傭和使用農民工，工資將直接發放給農民工本人，嚴禁發放給“包工頭”。

2、我公司分包單位雇傭農民工的，將要求分包單位按照第1條規定簽訂勞動合同，并負責督促其按照合同規定及時結付農民工工資。

如因我公司未按合同約定與分包單位結清工程款，致使后者拖欠農民工工資的，將由我公司先行墊付欠款。

本公司對分包單位清償欠農民工工資負總責。

3、如果發生違反規定拖欠或克扣農民工工資行為，造成農民工上訪，本公司愿意接受業主依照有關規定作出的`處罰決定。

4、本公司同意：在合同執行期間由業主代表每月扣留工程計量款的1%作為農民工工資保障金：

業主代表視我公司對農民工工資支付情況，據實結算返還剩余的保障金。

投標人： (蓋章) 法定代表人或其授權代理人： (簽名)

日期：x年x月x日

投標保證金承諾書篇四

陜西建工集團第十建筑工程有限公司：

為承建 工程，我公司（本人）自愿向貴公司交納 保證金 元

（￥ ），由貴公司代向建設單位（或招投標代理機構） 交納。此保證金如發生建設單位（或招投標代理機構）扣款或不予退回等風險，由我公司（本人）承擔，與貴公司無關。

特此承諾！

此保證金請轉入如下單位：

收款單位：

賬 號：

開 戶 行：

承諾人：

年 月 日

投標保證金承諾書篇五

云南省昆明市旅游局

根據《旅行社條例》規定，昆明市愛驢旅行社（經營許可號201205004242）需依法繳納三十萬元人民幣（金額大寫 ：叁拾萬元整 ）的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社（以下簡稱申請人）簽訂的.協議（編號為9527），我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游

行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、申請人因解散、破產或者其他原因造成旅游者預交旅游費損

失。

3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠

償旅游者的損失。

如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件

的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。

擔保銀行（蓋章）

投標保證金承諾書篇六

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度， 在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的`工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：

單位（章）： 法定代表人（簽字并蓋章）： 辦公電話//信箱： 經辦人姓名/職務：

辦公電話/：

監督單位：

縣清欠辦（章）

二0 年 月 日

注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份

建設工程履約保證金和安全防護、文明施工措施費

（建設單位）預存審批表

注：此表一式三份，建管科一份、建設單位一份、建設局財務科留存一份

投標保證金承諾書篇七

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求;

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設;

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款;

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計(審核)，并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的.工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任;

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：xx

日期：xx年xx月xx日