隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇一

承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值

30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：--縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：--縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：--縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：--縣支行

賬戶：

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇二

定作方(甲方)：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

承攬方(乙方)：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

簽定日期：____________________

經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。

品名：________

規(guī)格：________

單位：________

數(shù)量：________

加工費：________

單價：________

金額：________

定作方供應(yīng)原材料：：________

原材料品名：________

規(guī)格：________

單位：________

數(shù)量：________

日期：________

成品單位耗用量：________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________

5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。

定作方(甲方)：_______________

承攬方(乙方)：_______________

簽訂日期：________年________月________日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇三

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規(guī)格

型號計量

單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口來交付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇四

合同編號：_________

定作人：______簽訂地點：_________

承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱|型號|單位||單價|金額|合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

材料|規(guī)格|計量

數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額

名稱|型號|單位

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人|承攬人|鑒(公)證意見：

定作人(章)：承攬人(章)：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(guān)(章)

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

郵政編碼：郵政編碼：年月日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇五

加承合( )字第 號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇六

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇七

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇八

甲方：(定作方)

乙方：(承攬方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就 紙箱 印刷事宜達成如下協(xié)議：

第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。

2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

第二條：交貨時間

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點 交貨方式：甲方送貨 交貨地點：乙方廠區(qū)

第四條：付款結(jié)算方式及時間

本合同總金額為 586000 元，甲方支付乙方合同總金額的 30 %，即 元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表： 代表：

年 月 日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇九

承 攬 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

定 作 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品__________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第十一條 其他約定___________________________

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

承攬方：________________________

代表人：________________________

代表人：________________________

____年____月____日 ____年____月____日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期：

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│

│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │

│││││││月│月│月│月│月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│

└──────────────────────────────────┘

二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五、貨款結(jié)算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七、經(jīng)濟責任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主 管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___│需方：法人委托書號碼___

營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼

─────────────────┼──────────────────

供方：(蓋章)│需方：(蓋章)

│

負責人：│負責人：

│

代表：(簽字)│代表：(簽字)

│

開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：

│

電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：

│

住址：│住址：

─────────────────┴──────────────────

(注：因欄目所限，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十一

甲 方：(以下簡稱甲方)

乙 方：

(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：書柜尺寸

長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。

第二條：材料要求

站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責。

第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

第八條：稅費由乙方承擔。

第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

乙方：

年月日：

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十二

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│

│名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期│

│││││單價│金額││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合計金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額│

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定│

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

6.驗收標準、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

┌────────────┬─────────┬───────────┐

││定作方│承攬方│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│單位名稱│(蓋章)│(蓋章)│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 法定代表人 │││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 簽約代表 │││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│地址│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電話│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電掛│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│開戶銀行及帳號│││

├────────────┴─────────┴───────────┤

│保證單位│

││

│(蓋章)(蓋章)│

└──────────────────────────────────┘

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十三

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十四

加承合( )字第 號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十五

定作方：

法定代表人： 職務(wù)：

地址：

承攬方：

法定代表人： 職務(wù)：

地址：

因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第二條 質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供

1、 由定作方提供;

2、 由承攬方提供;

3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。

第四條 原材料的損耗比例

1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

2、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。

第五條 剩余原材料的處理

1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;

2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。

第六條 技術(shù)資料，圖紙

1、定作方應(yīng)當在 年 月 日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;

2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一。

第七條 價款支付方式

1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;

2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

第八條 貨物的交付

1、交貨地點：承攬方應(yīng)在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;

3、指定時間：定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

第九條 貨物的檢驗

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;

2、驗貨時間和地點為 ;

3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責任;

4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。

第十條 定作方的違約責任

1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;

2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

第十一條 承攬方的違約責任

1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;

2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導(dǎo)致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;

5、若承攬方逾期交貨，導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。

第十三條 其他事項

1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準;

3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;

4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___

傳真： 傳真： email： email： 電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十六

甲方：

乙方：

一、標的、數(shù)量、價款

二、乙方負責設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。

五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。

七、電力塔制作安裝工期為20 天。

八、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。

九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。

十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方承擔責任。

十三、其它未盡事宜。

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：年月日：

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十七

承攬方(乙方)：

代表人：

職務(wù)：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。

一、甲方供應(yīng)原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價金額

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

如何書寫正規(guī)加工承攬合同書篇十八

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，本著公平合理的協(xié)作原則，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。

一、訂立合同單位

發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 承包范圍：鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝

三、工程工期：20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工，總工期 50天。

1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。

2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、 在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：

四、合同文件

合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：

1、 本合同協(xié)議書

2、 施工圖紙(包括土建施工圖)

3、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、 本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計 平米。

2、 工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。

3、 本工程所有吊車等機械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備、施工工器具均由乙方負責。

4、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)

5、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設(shè)施搭設(shè)等)

6、未經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責任或有權(quán)終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、 工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價為 元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計 元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計 元， 留取百分之十的質(zhì)保金， 元，一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設(shè)計變更

1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標準產(chǎn)品，對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負差不小于0.03mm

8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接h型鋼(480～285)x200x6x10，節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接h型鋼470x280x6x10風柱為熱軋h型鋼346x174x6x9鋼板負差應(yīng)符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》gb-709-88

8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁c型鋼c160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁c型鋼c160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

十、安全責任

1、乙方應(yīng)嚴格按照施工建設(shè)安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導(dǎo)，監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應(yīng)盡力施救，同時保護好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門進行堪察。

6、現(xiàn)場責任：

乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。

十一、質(zhì)量安全及驗收

1、本工程質(zhì)量目標：乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。

2、乙方應(yīng)認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責，必須符合質(zhì)量驗收標準。

4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、 乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū)，保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水。

3、 搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權(quán)利和義務(wù)

甲方的責任

1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。

2、提供施工電源到施工區(qū)域，提供施工水源到施工區(qū)域。

3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現(xiàn)場的進度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。

乙方的責任

1、按合同文件的規(guī)定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。

3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度。

4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。

5、愛護公共設(shè)施及設(shè)備，若損壞則照價賠償。

6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調(diào)查處理。

7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。

十四、竣工驗收

1、 工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進行驗收，并在驗收后7天內(nèi)給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、 如乙方的施工進度，工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質(zhì)上無能力確保工期，質(zhì)量要求 時，甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工， 以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟損失。

2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，乙方應(yīng)承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，甲方應(yīng)承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟

1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。

2、 雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：

(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。

(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

十七、其它

1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

2、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。

甲方：(章) 乙方：(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

帳戶名： 帳戶名：

帳 號： 帳 號：

開戶行： 開戶行：

協(xié)議簽訂日期： 年 月 日