在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

個人勞務承包合同訴訟篇一

身份證號：_____________

聯系電話：_________________

法定代表人：______________，董事長

聯系電話：_____________

請求事項

2、判令被告立即向原告支付違法解除勞動合同的賠償金9000元;

3、請求判令被告向原告支付法定節日加班費1800元;

4、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由

原告于20__年4月開始到被告處上班，任職保安工作。雙方簽訂一份勞動合同，合同期限從20__年5月16日起至20__年5月15日止。合同期滿后原告繼續在被告處工作，被告繼續給原告發放工資并繳交社保，但雙方未簽訂新的書面勞動合同。20__年8月底，被告在未與原告商量，甚至未事先通知原告的情況下，突然將原告辭退。

被告從20__年5月15日原勞動合同期屆滿后未與原告簽訂新的書面勞動合同，應當從次月起每月支付原告兩倍工資;一年之后視為被告與原告簽訂了無固定期限勞動合同，被告未經原告同意單方辭退原告且沒有法定理由，應當按照法律規定向原告支付賠償金。

為此，原告于20__年9月向福州市勞動爭議仲裁委員會提起勞動仲裁申請，但該委置事實和法律于不顧，駁回了原告的大部分請求。

基于以上事實，為維護原告合法權益，特向貴院提出如上訴求，望貴院能判如所訴!

此致

*人民法院

具狀人：______________

_______年_____月_____日

個人勞務承包合同訴訟篇二

發包方_醫院項目部(以下簡稱甲方)

承包方：_勞動人才公司__________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》，公司項目管理實施細則及四分公司和項目部實際情況和特點，甲方將分部分項土建包清工工程委托乙方施工。雙方本著平等互利原則，經友好協商，在原招標等有關文件基礎上，簽訂以下合同條款，雙方共同遵守。

一、承包工作范圍和內容

1.義烏中心醫院醫技樓工程中砼分部工程及承包范圍外零星用工如行政用工等。

2.按浙江省九四預算定額砼工程中所有內容及施工人員現場技術，安全質量交底中明確的作業內容。

3.搞好落手清工作，如泵管支撐架清理堆放，砼拌和機及水泥桶清理等。每天必須經甲方施工員簽字認可，否則月終不予結帳。

二、承包單價和結算方式

1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此價格為優質工程價)。點清工技工按5元/小時，普工按3元/小時(包括夜班、節假日)。單價包括人工費、超高費、住宿費、進退場車旅費、勞動保護費(安全帽、手套、工作服、絕緣鞋)、小型工具(手拉車、水管、木蟹、括尺、鐵鍬、抹刀)、小型設備(振動機、振動棒、平板振動器)、泵管支撐搭拆、泵管清洗堆放、砼機械設備清洗，余料利用。五證(暫住證、計生證、就業證、特殊工種作業證、上崗證)的管理費與手續費用、砼施工縫的清理、鑿毛、鋼筋表面清理，砼的養護不少于七天(包括麻袋鋪面)、墻、柱立面不得脫水及采取相應措施(塑料薄膜保護)，以及個人調節稅等。

2.每月25日按施工員認可工程量，交核算員復核結帳，待各有關部門審核后，下月10日前支付工作量的80%，余款20%到年底時(農歷)再支付10%，剩余10%作為安全質量保證金，待工程交工驗收后，各有關部門結帳付清尾款。

1.乙方每月須編制一份有關勞務人工費發配方法，特別是年終勞務費用分配細則(須落實到個人)在每次結帳后付款前交甲方財務人員。

四、乙方須編制每月用料計劃

提前一個月報甲方有關人員審核后，共同制定供料計劃合理安排材料進場時間。嚴格按施工有關部門制定的材料損耗表控制節超，并采取相應獎罰措施。

五、雙方職責

(一)甲方職責

1.全面負責現場施工的月、季生產計劃和勞動計劃的編制，安排協調工作，保證該任務能連續、合理均衡的施工。

2.負責現場施工技術問題的指導和質量監督，及時用書面形式傳達作業指導書、安全交底書、施工圖紙等技術有關資料。

3.負責向乙方提供離開作業面40米內，水平或垂直距離的水電源(隨機電箱或水龍頭)，并保障作業班組施工道路通暢和垂直運輸設施要求。

4.必須按施工組織設計和施工方案要求，保障作業班組施工現場安全設施齊全和機械設備安全的要求，并根據作業班組申請向作業人員提供安全文明施工所需的一切設施。

5.應負責及時辦理應甲方原因造成乙方損失的賠償費用手續和因乙方原因造成損失的處罰手續。

6.負責對乙方作業人員進行安全、質量、進度完成情況和綜合管理情況的檢查與考核工作，并有權隨時對乙方管理資料進行審查。

7.負責向乙方提供住宿及用膳設施的條件，并進行有償管理與服務。每月房租費120元/間，水電費按每月50元/間計。

8.負責組織乙方參加四分公司黨政工團組織的雙文明競賽等各項活動。

9.甲方有權勒令違法、違章經教育無效的乙方作業人員在24小時內離開本項目部。

10.甲方必須向乙方辦理機具使用轉交手續。

(二)乙方職責

1.乙方應嚴格信守合同、招標文件及詢標記錄中乙方承諾的各項管理目標(質量、安全、施工計劃、綜合管理等)。

2.負責作業人員的政治思想、技術培訓、職業道德、教育工作。

3.按照合同精神及時向甲方書面申報勞務結算書和各項考核報表。

4.負責對甲方提供的機械、機具、工具的保養、養護、維修工作，嚴格按甲方要求實行限額領料。

5.負責對進場施工的勞務作業人員進行安全、技術三級教育和考核工作，并應將該工作的書面資料及時報送四分公司質量安全技術監督科。

6.乙方應委派代表人駐點現場，負責管理勞務作業人員，并協調和檢查、考核各勞務作業班組的各項工作和完成情況并按時參加項目部的月計劃會議和工作協調會議。

7.方必須正確及時辦理務工作業人員的暫住證、計生證、就業證、特殊工種作業證、上崗證、務工合同手續，并隨時接受上級機關、地方政府部門、甲方的檢查，且應對不符合要求的迅速整改。否則所發生的費用由乙方負責。

8.乙方作業人員在本項目部施工期間，應嚴格執行公司各項制度和四分公司及項目部下達的各項管理規定。

9.乙方勞務作業班組應建立“二長六大員”管理機制，且在作業班組中從事該工種工作時間一年以上的技術骨干總人數達60%以上。

10.按要求配置個人勞動保護設施。

六、質量安全管理

1.適用的標準、規范為gbj301—88、施工圖、施工方案、作業指導書、義烏市監理程序、公司質保手冊，安全管理執行國家安全操作規范且雙方應執行公司質量安全獎罰條例。

2.乙方必須嚴格執行并服從四級質量安全檢查管理程序(自檢、企業檢、監理檢、地方質檢3.質量目標為分項工程質量等級必須達到合格(80分以上)，且分項工程質量優良率90%以上，分項工程質量如達不到80分時乙方必須無條件進行返工，所造成甲方的經濟損失由乙方承擔40%，甲方不得組織下道工序施工。砼澆搗時必須認真細致，杜絕露震，也不得超振，確保砼外光內實。砼表面進行二次壓光，控制砼樓面的厚度、平整度。杜絕蜂窩、露筋現象，及時對柱插筋表面，下層校驗的余漿清理。砼養護不小于7天。

4.安全目標為杜絕重傷事故，輕傷事故頻率小于千分之一，如發生安全事故直接經濟責任由責任方承擔5.標化管理目標為省級標化達標工地。

七、考核與獎罰

使本工程達到安全、優質、快速、高效之目標，雙方商定以下獎罰條款：

1.工期獎罰：如乙方達到經雙方確認的計劃書工期要求不獎不罰，如提前一天甲方獎勵乙方200元/天，如乙方責任滯后一天，甲方處罰乙方400元/天(提前或延誤期應疊加計算獎罰金)，如乙方責任未實現項目部協調會議精神之要求，甲方處罰乙方200元/次。

2.質量獎罰：如乙方責任工程質量未達到優良要求時(甲方自檢90分以上)，乙方決算單價下調30%(即決算單價_0.7)，如乙方責任工程質量未達到合格品要求時，乙方單價下調100%.3.安全獎罰：如乙方責任發生輕傷事故，甲方對乙方處以500元/次的罰款，如乙方責任發生重傷事故，甲方對乙方處以10000元/人次的罰款;如乙方未發生重傷事故，甲方給予乙方5000元的獎勵，如乙方輕傷事故小于千分之一，甲方給予乙方3000元的獎勵。

4.標化管理獎罰：如乙方責任發生違反省級標化工地管理規定的`行為，甲方對乙方處以500元/次的罰款，如該工程工地被評為省級標化工地，甲方給予乙方1500元獎勵。

5.技術進步獎勵：如乙方提出合理化建議，且被甲方采納實施后獲得成果，甲方給予乙方200—1000元的獎勵。

6.材料節超獎罰：甲方依據有關經濟資料，視限額領料制度執行狀況和效果，可結合有關具體事項給予乙方一定的獎罰。

7.綜合治理獎罰：如乙方人員在本項目部工作期間發生違法違紀事件，甲方有權給予作業班組處以100—1000元的罰款(重點是不得發生賭博等)。

八、其它

1.決算審核程序：乙方申請→施工員審核工程量→質量員確認質量等級→項目核算員審核單價與工程量→材料員會簽→項目副經理審批→項目經理批準(項目經理有權對有依據的量進行增減)。

2.招標文件、報價書、中標通知書及有關交底內容均作為本合同的附件，具有同等法律效力。

3.合同期限：本協議雙方簽字后生效，有效期自工程開工到工程交工后、結清帳款后失效。

4.本合同未盡事宜雙方協商解決。

5.本合同一式六份，甲方執五份，乙方一份。

甲方：乙方：鑒證方：

代表：代表：代表：

簽定日期年月日

個人勞務承包合同訴訟篇三

發包方 (以下簡稱甲方)

勞務承包方 (以下簡稱乙方) 班組長姓名 身份證號碼

為了明確甲乙雙方的合作權利和責任，保障工程實施及相關作業人員的安全，依據《中華人民共和國經濟合同法》《勞動法》和相關法規，本工程具體情況，結合公司管理章程的相關規定，為明確雙方權利、義務關系以及經濟責任，經甲乙雙方協商一致同意簽訂本合同并共同遵守。

第一條：工程概況

第二條：承包范圍，內容及要求。

1、 經雙方商定，乙方勞務承包本工程具體包括為：

乙方必須把自己所用材料按規定碼放整齊，做到工完料凈場清，現場文明施工。

2、 工期要求

按甲乙雙方認定的施工進度計劃必須完成。

3、 質量要求

乙方承包的分部(分項)工程質量(按現有施工圖紙施工)必須達到“合格”質量等級，觀感為“好”，當時不能定出結果的，必須待主體工程驗收得出結論，方可結算全部勞務費。

第三條：安全要求

1、 乙方人員進入工地，必須進行安全上崗教育，佩戴好安全防護用品，提高本人安全意識，要嚴格按操作規程施工。如因違反操作規程而發生的安全事故及人員傷亡事故，其后果一切自負。甲方概不承擔經濟責任和民事連帶責任，全部由乙方負責。

2、 施工現場嚴禁打架、斗毆事件發生，如有發生，不論有理無理，將對當事人雙方各處罰5000元罰款，并送當地司法部門處理，后果自負。

3、 乙方人員應愛護財產及半成品，如有損壞、丟失造價賠償;做到安全生產、文明施工，工完場清。對有損失、浪費、返工材料等費用，從乙方工資內扣除。

4、 乙方進入場內的務工人員應繳納有關費用，并照章辦理一切手續。凡國家按規定應由乙方負擔的有關費用由乙方自行繳納，如崗位證書、執業資格證、保險費等。

第四條：承包形式，價款結算方式。

2、 承包價款：承包范圍的工程，經驗收評定后，達到①按實際加工面積計算 元/平方米。

3、 結算程序

乙方按實際加工平米結算。中途甲方可以預支乙方生活費，剩余待工程完工檢驗合格后甲方付乙方80%，其余的20%為保質金。等雨季過后無任何漏水現象甲方將尾款全部付清。

第五條：雙方的權利和義務

1、 甲方的權利和義務

(1) 甲方有權對乙方違規行為提出整改，若乙方不能在期限內整改，給甲方造成經濟損失時，甲方有權無條件地清退乙方現場所有人員，終止本合同并不予結算乙方已完成工程未結算的勞務費，因此而造成的一切損失由乙方負責。

(2) 甲方有義務按施工進度和預算定額需用量按時提供材料。(注：乙方所需材料必須提前一星期上報甲方)

(3) 甲方有義務及時、精確地做好技術交底抄平、放線工作。

2、 乙方的權利和義務

(1) 乙方有權依法雇傭自己的勞工。

(2) 乙方有為所雇傭勞工配備各種手頭工具的義務。

(3) 乙方應負責管好自己的人，要對進場工人核對身份，嚴禁現場打架斗毆。如有造成自身或他人的傷亡事故，乙方有承擔經濟責任，民事責任和連帶責任的義務。

(4) 乙方雇傭工人違章作業，違反安全操作規程作業造成自身和他人傷亡事故，乙方必須對其一切后果負責。

(5) 因乙方或雇傭勞工造成的失火，乙方對其后果負責。

(6) 因乙方或雇傭勞工盜竊造成甲方或他人的損失，由乙方負責。

(7) 乙方無權對外輕包工程，特殊分部(分項)工程非分包不可的，必須經甲方許可同意后方可分包，簽訂分包合同后分包部分乙方要對甲方全部負責。

(8) 嚴禁乙方雇傭童工進場施工。

第六條：違約責任

第七條：合同生效、終止。

1、 本合同雙方簽字(蓋章)生效，雙方結清價款即終止。

2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程項目部各一份)。

第八條：附則

1、 本合同條款與國家現行的建筑市場管理有關文件法規和合同有關規章制度發生沖突，雙方以文件規定為依據進行協商另行簽訂補充協議。

2、 本合同未盡事宜，雙方另議。由甲方工程項目部負責執行。

發包方： 發包方代表： 電話：

承包方： 承包方代表： 電話： 身份證號(附：復印件)：

合同簽訂日期： 年 月 日

個人勞務承包合同訴訟篇四

乙方：________________

依據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》以及相關法律法規的規定，依法保護雙方的權利和義務，就位于xx公司生物科技園建筑工程項目的建設事宜，在公正、公平、自愿合作的原則下，經協商一致，簽訂本合同。

一、工程名稱：

1、辦公樓（不含水、電、消防）建筑面積_____平方米。

2、廠區道路（砼層厚度為_____公分）管網（不含路基工程，但對路基質量應由乙方檢查確認）。

3、附屬工程（門崗房、水泵房、消防房等）

以上工程乙方應按甲方提供的設計部門設計圖紙施工，不得隨意變更和修改，如確需變更修改須經四方（甲乙方、設計方和監理方）一致同意，并書面記錄雙方存檔。

二、承包方式：

包工包料（俗稱大包）。

三、工程工期：

辦公樓工期為_____個有效工作日（因人力不可抗拒工期延遲除外）；廠區道路管網及附屬工程為_____個有效工作日。

四、工程價款：

1、依規、依資格、依圖紙核定的預算總價款為_____萬元。（其中材料價格按照xx省定額和當地定額站發布的價格結算）。辦公樓按工程竣工決算總價下浮____%；道路管網按工程竣工決算總價下浮____%；附屬工程按工程竣工決算總價下浮____%。

2、付款方式：

（一）乙方進場開工所需_____萬元，甲方預付_____萬元，（承兌匯票），乙方墊付_____萬元。辦公樓封頂后付完成工程量的_____%，砌體完成、粉刷完成、安裝完成分三次支付已完成工程量的_____%，工程驗收合格并交付甲方后按決算總造價付至_____%，余款___%為質保金，一年質保期滿無質量問題后付清質保金。

（二）門崗房、道路、管網、附屬工程按單項主體工程、裝飾工程分別付已完成工程量的_____%，驗收合格并交付甲方后付至_____%，余款____%為質保金，一年質保期滿無質量問題后付清質保金。

五、施工安全：

乙方對施工安全負全部責任，甲方不承擔任何安全事故的責任。

六、工程質量：

1、辦公樓工程質量為優良工程，優質優價；廠區道路管網和附屬工程質量為合格工程。

2、工程竣工未經驗收和驗收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。對驗收不合格的工程由乙方在合理期限內無償修理或返工、改建。并對因此逾期交付承擔責任。

七、雙方權利義務：

1、對乙方施工質量（包括建材質量），除由甲方委托的監理公司（站）進行監理外，甲方可以隨時對工程進度、質量進行檢查。

2、甲方應按約定的工程進度和撥付工程款時間撥付工程款，因特殊原因延遲撥款時間不得超過____天。

3、甲方不得隨意致工程中途停建、緩建。

4、在簽訂本合同前，乙方應向甲方出具不屬于商業秘密的本公司工商注冊登記執照副本和資產負債率文本（復印件）。

5、乙方必須確保按質、按量、按期完成工程。

6、工程質量按國家標準，沒有國家標準的按行業標準執行。辦公樓在國家規定的使用期限內，乙方對由于主觀原因導致工程質量問題終局負責。

7、乙方不得拖欠國家稅、費和農民工工資，否則乙方負全部責任。

8、乙方不得將辦公樓主體工程轉包給第三人或以后以分包名義轉包給第三人，否則由此發生的一切問題由乙方承擔。

八、違約責任：

合同一經簽訂對雙方均有約束力，均應自覺遵守履行。任何一方違約，應承擔違約責任，并按工程決算總價款的____%向對支付違約金。

九、如有未盡事宜，經雙方協商訂立補充條款，其條款與主合同有同等效力。

十、甲乙雙方如發生糾紛，互相協商解決；協商無果，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字并加蓋公司公章生效。

十二、本合同雙方或一方如由委托代理人簽字，須提交委托書作為本合同的附件。

本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。雙方各執兩份。

甲方：___________乙方：___________

代表人：_________代表人：_________

電話：___________電話：___________